机房建设施工合作详细合同样本版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

机房建设施工合作详细合同样本版

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1甲方名称及定义

1.2乙方名称及定义

1.3丙方名称及定义

第二条工程范围及内容

2.1工程概述

2.2工程地点

2.3工程时间

第三条合作方式及责任分配

3.1合作方式

3.2甲方责任

3.3乙方责任

3.4丙方责任

第四条工程质量与标准

4.1工程质量要求

4.2工程验收标准

第五条工程费用及支付方式

5.1工程总价

5.2付款方式

5.3付款时间表

第六条工期延误及赔偿

6.1工期延误责任

6.2工期延误赔偿

第七条违约责任

7.1违约行为

7.2违约责任承担

第八条争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决地点

8.3争议解决时效

第九条必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容

9.2必威体育官网网址期限

9.3违约必威体育官网网址条款

第十条合同的变更与解除

10.1合同变更条件

10.2合同解除条件

第十一条合同的生效、终止与续约

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同续约条件

第十二条甲方权利与义务

12.1甲方权利

12.2甲方义务

第十三条乙方权利与义务

13.1乙方权利

13.2乙方义务

第十四条丙方权利与义务

14.1丙方权利

14.2丙方义务

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

第二条工程范围及内容

2.1工程概述：甲方委托乙方进行机房建设施工，包括但不限于机房土建工程、电气工程、网络工程、防雷工程、通风工程等。

2.2工程地点：位于×××地的甲方指定场所。

2.3工程时间：本工程计划自××××年××月××日开始，至××××年××月××日结束。

第三条合作方式及责任分配

3.1合作方式：甲方作为业主，负责提供施工场地、协调相关政府部门、支付工程款项等；乙方作为施工方，负责按照约定的标准和质量完成施工任务；丙方作为设备供应商，负责提供合同约定的设备并保证设备质量。

3.2甲方责任：

（1）提供合法的施工场地，确保施工场地符合工程要求；

（2）协调相关政府部门，办理施工所需的相关审批手续；

（3）按照约定的时间支付工程款项；

（4）提供施工所需的水、电、通信等基础设施。

3.3乙方责任：

（1）按照约定的标准和质量完成施工任务，确保工程安全、按时完成；

（2）负责施工过程中的现场管理，确保施工安全、环保、文明；

（3）负责施工材料的管理和废弃物的处理；

（4）向甲方提供工程进度报告和工程质量保证。

3.4丙方责任：

（1）按照约定的时间和数量提供设备，保证设备质量和功能；

（2）提供设备的安装、调试和培训服务；

（3）负责设备的售后服务和技术支持。

第四条工程质量与标准

4.1工程质量要求：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，并通过验收合格。

4.2工程验收标准：工程验收应按照约定的标准进行，包括土建工程、电气工程、网络工程、防雷工程、通风工程等，各项工程均需达到验收合格标准。

第五条工程费用及支付方式

5.1

工程总价：本工程总价为一亿人民币（大写：壹亿元整），具体金额以实际发生的工程量为准。

5.2付款方式：甲方按照乙方提交的工程进度报告和工程质量保证，分阶段支付工程款项。

5.3付款时间表：具体付款时间表详见附件《付款时间表》。

第六条工期延误及赔偿

6.1工期延误责任：因甲方原因导致工期延误的，甲方应承担相应的违约责任；因乙方或丙方原因导致工期延误的，乙方或丙方应承担相应的违约责任。

6.2工期延误赔偿：工期延误每超过一天，甲方有权要求乙方支付合同总价千分之二的赔偿金，最高不超过合同总价的一定比例。具体赔偿比例和计算方式详见附件《工期延误赔偿计算方式》。

第八条违约责任

8.1违约行为：

（1）甲方未按照约定时间支付工程款项的；

（2）乙方未按照约定标准和质量完成施工任务的；

（3）丙方未按照约定时间和数量提供设备的；

（4）甲方未按照约定提供施工场地的；

（5）甲方未按照约定协调相关政府部门的；

（6）其他违反合同约定的行为。

8.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

第九条争议解决

9.1争议解决方式：如合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决地点：合同签订地。

9.3争议解决时效：自争议发生之日起一年内解决。

第十条