2025建设工程设计与施工合同版.docxVIP

?合同编号：

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

鉴于甲方委托乙方进行建设工程的设计与施工，双方经充分协商，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程规模：

1.4工程内容：

第二条设计与施工要求

2.1乙方应按照甲方的委托要求，完成工程的设计与施工任务。

2.2乙方应保证工程的设计与施工质量，符合国家相关法律法规、行业标准和规范。

2.3乙方应按照约定的时间节点完成设计与施工任务，确保工程进度。

第三条合同价格

3.1双方确认，本工程的合同总价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。

3.2乙方完成工程后，甲方应按照约定支付合同价款。

3.3合同价款的支付方式、支付时间等事项，双方另行约定。

第四条合同期限

4.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为年。

4.2乙方应在合同有效期内完成工程的设计与施工。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。

5.2乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同价款的%。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

签订日期：

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和生效：

确保双方授权的代表具有签订合同的权力。

合同在双方代表签字（或盖章）后正式生效。

双方应当保存好合同正本，以便日后核查。

2.设计与施工要求的履行：

乙方应严格按照约定的设计方案和施工标准进行工作。

甲方提出的设计修改或施工变更要求应书面通知乙方，并由双方协商确定变更的价款和时间安排。

3.合同价格的支付：

甲方应按时支付合同价款，违约支付应按约定期限和方式支付滞纳金。

支付凭证应由双方共同确认，以确保资金安全。

4.合同期限的遵守：

乙方应确保在合同有效期内完成设计与施工任务。

如遇不可抗力等因素导致工程延期，双方应协商解决。

5.违约责任的承担：

任何一方违约都应承担违约责任，具体责任根据违约性质和造成的损失确定。

违约金或其他赔偿金额的计算应依据合同约定或法律规定。

6.争议的解决：

双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。

协商不成时，可向合同约定的法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.不可抗力：指合同履行过程中，无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

2.授权代表：指有权代表甲方或乙方签订合同的法定代表人或经授权的代理人。

3.合同价款：指双方约定的完成工程后应支付给乙方的总金额。

4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。

5.有效期：指合同自签字（或盖章）之日起至合同约定的终止日期内的有效期限。

6.补充协议：指对原合同未尽事宜或需要变更的部分，双方另行签订的协议。

7.法律适用：指本合同适用的法律法规，通常为双方所在地的法律。

应用场合：

1.适用于甲方委托乙方进行建设工程的设计与施工的情况。

2.适用于乙方提供专业的设计方案和施工服务，以完成甲方委托的建设项目。

补充条款：

1.设计变更协议：当甲方提出设计变更要求时，双方可签订设计变更协议，明确变更内容、价款和时间安排等。

2.施工延期协议：因不可抗力或其他特殊情况导致工程延期时，双方可签订施工延期协议，明确延期原因、期限和后续处理等。

3.价款支付协议：双方可签订价款支付协议，约定支付方式、支付时间和支付条件等。

4.违约责任协议：双方可签订违约责任协议，明确违约行为的处理方式、违约金数额等。

5.争议解决协议：双方可签订争议解决协议，约定解决争议的方式和适用法律等。

附件列表：

1.甲方提供的项目需求说明书或设计要求。

2.乙方提供的设计方案和施工图纸。

3.合同价款明细表。

4.支付凭证和收款凭证。

5.设计变更记录和施工延期记录。

6.违约行为证明材料。

7.争议解决的司法判决书或仲裁裁决书（如有）。