2024版新能源项目劳务施工合同范本.docxVIP

2024版新能源项目劳务施工合同范本

本合同目录一览

1.合同订立与生效

1.1合同订立的时间与地点

1.2合同订立的方式

1.3合同生效的条件

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目内容

3.施工单位与劳务人员

3.1施工单位的基本情况

3.2劳务人员的基本情况

3.3劳务人员的资格要求

4.施工期限与进度

4.1施工期限

4.2施工进度安排

4.3进度调整与延误处理

5.施工质量与标准

5.1施工质量要求

5.2施工质量检验

5.3质量问题处理

6.施工安全与环境保护

6.1施工安全要求

6.2安全生产责任

6.3环境保护措施

7.工程量与工程款

7.1工程量计算方法

7.2工程款支付方式

7.3工程款支付时间

8.付款条件与违约责任

8.1付款条件

8.2违约责任

8.3违约金的计算与支付

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.合同解除与终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除与终止的程序

11.合同变更与补充

11.1合同变更的条件

11.2合同变更的程序

11.3合同补充的内容

12.合同附件

12.1合同附件的名称

12.2合同附件的内容

12.3合同附件的效力

13.合同签订与生效日期

13.1合同签订日期

13.2合同生效日期

14.其他约定事项

14.1合同履行过程中的其他约定

14.2合同履行过程中的其他事项

第一部分：合同如下：

1.合同订立与生效

1.1合同订立的时间：本合同于2024年3月15日在北京市签订。

1.2合同订立的方式：本合同双方通过书面形式进行订立。

1.3合同生效的条件：自双方签字盖章之日起生效。

2.项目概况

2.1项目名称：2024年新能源项目

2.2项目地点：省市县

2.3项目规模：装机容量兆瓦

2.4项目内容：主要包括光伏发电系统、储能系统、电气设备安装等。

3.施工单位与劳务人员

3.1施工单位的基本情况：甲方（施工单位）名称：新能源有限公司

3.2劳务人员的基本情况：乙方（劳务人员）姓名：

3.3劳务人员的资格要求：乙方应具备相关施工资质，且无不良记录。

4.施工期限与进度

4.1施工期限：本工程自2024年4月1日起至2024年12月31日止，共计10个月。

4.2施工进度安排：具体进度安排详见附件《施工进度计划表》。

4.3进度调整与延误处理：如因不可抗力等原因导致施工进度延误，双方应协商一致后调整进度计划。

5.施工质量与标准

5.1施工质量要求：本工程应按照国家相关标准及设计要求进行施工，确保工程质量达到优良等级。

5.2施工质量检验：施工过程中，乙方应定期进行自检，甲方有权进行抽检。

5.3质量问题处理：如发现质量问题，乙方应立即整改，直至问题得到妥善解决。

6.施工安全与环境保护

6.1施工安全要求：乙方应严格执行国家安全生产法律法规，确保施工安全。

6.2安全生产责任：乙方对施工过程中发生的安全事故负全部责任。

6.3环境保护措施：乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，确保环境保护达标。

7.工程量与工程款

7.1工程量计算方法：本工程量计算方法按照《建筑工程量清单计价规范》执行。

7.2工程款支付方式：工程款分为预付款、进度款和结算款三个阶段支付。

7.3工程款支付时间：预付款于合同签订后5个工作日内支付；进度款每月支付一次；结算款于工程验收合格后30个工作日内支付。

8.付款条件与违约责任

8.1付款条件：乙方按工程进度完成相应工作后，甲方应在收到乙方提交的合规付款申请和相关证明材料后的7个工作日内支付相应款项。

8.2违约责任：若甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付相当于逾期付款金额每日千分之二的违约金。若乙方未按合同规定完成工程，导致甲方遭受损失，乙方应赔偿甲方实际损失。

9.争议解决

9.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决机构：若双方选择仲裁解决，应将争议提交至仲裁委员会进行仲裁。

9.3争议解决程序：仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。

10.合同解除与终止

10.1合同解除条件：发生下列情况之一，任何一方有权解除合同：（1）一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行；（2）发生不可抗力，致使合同无法履行；（3）合同约定的其他解除条件。

10.2合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同即终止。

10.3合同解除与终止的程序：一方提出解除合同，应书面通知