2024版建筑水电安装及智能安防系统工程承包合同.docxVIP

2024版建筑水电安装及智能安防系统工程承包合同

本合同目录一览

1.合同当事人信息

1.1承包人基本信息

1.2发包人基本信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程建设内容

3.合同工期

3.1工期计算方式

3.2工期延误责任

4.工程质量标准

4.1质量标准要求

4.2质量验收程序

4.3质量保修期限

5.工程造价

5.1工程造价计算方式

5.2工程造价调整方式

5.3付款方式及进度

6.合同履行

6.1合同生效条件

6.2合同履行责任

6.3合同变更及解除

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决机构

8.违约责任

8.1违约情形及责任

8.2违约赔偿标准

9.不可抗力

9.1不可抗力定义

9.2不可抗力处理

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

11.合同终止

11.1合同终止条件

11.2合同终止程序

12.合同附件

12.1附件一：工程图纸及技术资料

12.2附件二：工程量清单

12.3附件三：合同签订日期及地点

13.合同备案

13.1合同备案要求

13.2合同备案机构

14.其他约定

14.1合同未尽事宜的处理

14.2合同附件的效力

第一部分：合同如下：

1.合同当事人信息

1.1承包人基本信息

1.1.1承包人名称：________

1.1.2承包人住所：________

1.1.3承包人法定代表人：________

1.1.4承包人注册资金：________

1.2发包人基本信息

1.2.1发包人名称：________

1.2.2发包人住所：________

1.2.3发包人法定代表人：________

1.2.4发包人注册资金：________

2.工程概况

2.1工程名称：2024版建筑水电安装及智能安防系统工程

2.2工程地点：________

2.3工程规模：________

2.4工程建设内容：

2.4.1水电安装工程

2.4.2智能安防系统工程

3.合同工期

3.1工期计算方式：自合同签订之日起，工期为________个月。

3.2工期延误责任：

3.2.1因承包人原因导致工期延误，每延误一日，承包人应向发包人支付________元违约金。

3.2.2因发包人原因导致工期延误，发包人应承担相应责任，并延长合同工期。

4.工程质量标准

4.1质量标准要求：本工程应按照国家现行相关标准、规范进行施工，确保工程质量达到优良等级。

4.2质量验收程序：

4.2.1施工过程中，承包人应定期进行自检，确保工程质量符合要求。

4.2.2发包人应按照合同约定的时间进行现场验收，验收合格后方可进行下一道工序。

4.2.3验收不合格的工程，承包人应在规定时间内整改，直至合格。

5.工程造价

5.1工程造价计算方式：本工程造价按照工程量清单及相应市场价格计算。

5.2工程造价调整方式：

5.2.1因材料价格波动，工程造价可按实际市场价格进行调整。

5.2.2因设计变更等原因导致工程量发生变化，工程造价按实际工程量进行调整。

5.3付款方式及进度：

5.3.1合同签订后，发包人支付合同总价款的________%作为预付款。

5.3.2工程进度达到合同约定节点时，发包人支付相应的进度款。

5.3.3工程验收合格后，发包人支付合同总价款的________%作为竣工款。

6.合同履行

6.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。

6.2合同履行责任：

6.2.1承包人应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。

6.2.2发包人应按照合同约定的时间、方式支付工程款项。

6.2.3双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。

7.争议解决

7.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。

7.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.违约责任

8.1违约情形及责任

8.1.1承包人未按合同约定完成工程，每延误一日，应向发包人支付________元违约金。

8.1.2承包人施工过程中出现质量问题，导致返工或修复，承包人应承担全部费用。

8.1.3承包人未按合同约定进行验收，导致验收不合格，承包人应承担整改费用。

8.2违约赔偿标准

8.2.1因承包人违约导致发包人遭受损失的，承包人应赔偿实际损失。

8.2.2因发包人违约导致承包人遭受损失的，发包人应赔偿实际损失。

9.不可抗力

9.1不可抗力定义

9.1.1不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

9.2