2024版沥青路面施工合同纠纷调解服务合同范本.docxVIP

2024版沥青路面施工合同纠纷调解服务合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方住所地

1.4合同双方联系方式

2.合同标的及范围

2.1合同标的

2.2合同范围

2.3施工项目概况

3.合同工期及进度

3.1合同工期

3.2施工进度安排

3.3工期延误处理

4.施工质量及验收

4.1施工质量标准

4.2施工验收程序

4.3验收不合格处理

5.合同价款及支付

5.1合同价款

5.2支付方式

5.3支付时间

5.4逾期付款处理

6.合同变更及解除

6.1合同变更条件

6.2合同解除条件

6.3变更及解除程序

7.合同争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决机构

7.3争议解决费用

8.必威体育官网网址条款

8.1必威体育官网网址内容

8.2必威体育官网网址期限

8.3违反必威体育官网网址义务的处理

9.法律适用及管辖

9.1法律适用

9.2管辖法院

10.合同生效及终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除后的处理

11.其他约定事项

11.1不可抗力

11.2合同附件

11.3其他

12.合同附件清单

12.1附件一：施工图纸

12.2附件二：施工技术规范

12.3附件三：合同变更记录

12.4附件四：争议解决协议

13.合同签署及生效日期

13.1合同签署日期

13.2合同生效日期

14.合同份数及保管

14.1合同份数

14.2合同保管责任

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：沥青路面施工有限公司

乙方：纠纷调解服务中心

1.2合同双方法定代表人

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：

1.3合同双方住所地

甲方住所地：省市区路号

乙方住所地：省市区路号

1.4合同双方联系方式

2.合同标的及范围

2.1合同标的

本合同标的为甲方在市路段沥青路面施工项目的纠纷调解服务。

2.2合同范围

乙方负责对甲方沥青路面施工项目中的合同纠纷进行调解，包括但不限于工程质量纠纷、工期延误纠纷、合同价款纠纷等。

2.3施工项目概况

施工项目名称：市路段沥青路面施工项目

施工地点：市路段

施工面积：平方米

施工工期：个月

3.合同工期及进度

3.1合同工期

本合同工期为个月，自合同生效之日起计算。

3.2施工进度安排

施工进度安排如下：

第一个月：完成施工图纸的审核及施工方案的制定

第二个月至第五个月：完成基础施工

第六个月至第八个月：完成路面铺设

第九个月至第十个月：完成验收及交付使用

3.3工期延误处理

如因不可抗力或乙方原因导致工期延误，双方应协商解决，如协商不成，可向合同约定的争议解决机构申请调解。

4.施工质量及验收

4.1施工质量标准

本合同施工质量应符合国家相关工程质量标准及甲方要求。

4.2施工验收程序

施工验收程序如下：

施工单位自检

甲方组织验收

验收合格后，双方签署验收报告

4.3验收不合格处理

如验收不合格，乙方应在接到不合格通知后天内进行整改，直至合格为止。

5.合同价款及支付

5.1合同价款

本合同价款为人民币万元整。

5.2支付方式

预付款：合同签订后天内支付合同价款的%

进度款：每月支付合同价款的%，按实际完成工程量计算

验收款：验收合格后天内支付合同价款的%

5.3支付时间

甲方应按约定的支付时间支付款项，逾期支付应承担相应的违约责任。

5.4逾期付款处理

如甲方逾期付款，应向乙方支付逾期付款金额的%作为违约金。

6.合同变更及解除

6.1合同变更条件

经双方协商一致，可对本合同进行变更。

6.2合同解除条件

有下列情况之一，任何一方可解除本合同：

甲方违约，经乙方催告后天内仍未纠正

乙方违约，经甲方催告后天内仍未纠正

因不可抗力导致合同无法履行

6.3变更及解除程序

合同变更及解除需书面通知对方，并经双方签字盖章后生效。

8.必威体育官网网址条款

8.1必威体育官网网址内容

本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、经营秘密等信息均属必威体育官网网址范围。

8.2必威体育官网网址期限

必威体育官网网址期限自合同签订之日起至合同终止后年。

8.3违反必威体育官网网址义务的处理

任何一方违反必威体育官网网址义务，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

9.法律适用及管辖

9.1法律适用

本合同的订立、效力、解释、履行、变更、解除及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

9.2管辖法院

本合同的争议应提交至合同签订地人民法院管辖。

10.合同生效及终止

10.1合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

10.2合同终止条件

合同因下列原因终止：

合同履行完毕

合同解除

合同因法定事由终止

10.3合同