2024版文化产业园劳务分包合同管辖法院约定.docxVIP

2024版文化产业园劳务分包合同管辖法院约定

本合同目录一览

1.合同签订双方基本信息

1.1分包单位名称

1.2分包单位法定代表人

1.3分包单位地址

1.4总包单位名称

1.5总包单位法定代表人

1.6总包单位地址

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.劳务分包内容

3.1劳务分包范围

3.2劳务分包工程量

3.3劳务分包质量要求

4.合同价款及支付方式

4.1合同价款总额

4.2分包单位报价

4.3总包单位付款方式

4.4付款进度安排

5.税费及保险

5.1税费承担

5.2保险责任及费用

6.管辖法院约定

6.1管辖法院选择

6.2纠纷解决方式

6.3法院管辖范围

7.合同履行与变更

7.1合同履行期限

7.2合同变更程序

7.3合同解除条件

8.违约责任

8.1分包单位违约责任

8.2总包单位违约责任

8.3违约金计算方式

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决期限

10.合同解除与终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除或终止后的处理

11.合同生效及终止

11.1合同生效时间

11.2合同终止时间

12.其他约定

12.1必威体育官网网址条款

12.2通知与送达

12.3合同附件

13.合同附件

13.1劳务分包工程量清单

13.2劳务分包合同附件一

13.3劳务分包合同附件二

14.合同签署

14.1分包单位签署

14.2总包单位签署

14.3签署日期

第一部分：合同如下：

第一条合同签订双方基本信息

1.1分包单位名称：劳务分包有限公司

1.2分包单位法定代表人：

1.3分包单位地址：省市区路号

1.4总包单位名称：文化产业园建设有限公司

1.5总包单位法定代表人：

1.6总包单位地址：省市区路号

第二条项目概况

2.1项目名称：文化产业园建设项目

2.2项目地点：省市区

2.3项目规模：占地面积平方米，建筑面积平方米

2.4项目工期：自合同签订之日起至2025年12月31日

第三条劳务分包内容

3.1劳务分包范围：包括但不限于土建、安装、装修等工程劳务分包

3.2劳务分包工程量：详见附件一《劳务分包工程量清单》

3.3劳务分包质量要求：符合国家及行业相关质量标准

第四条合同价款及支付方式

4.1合同价款总额：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）

4.2分包单位报价：人民币玖佰万元整（￥9,000,000.00）

4.3总包单位付款方式：分阶段支付，具体进度及金额详见附件二《付款进度安排表》

第五条税费及保险

5.1税费承担：分包单位应承担所有税费，包括但不限于增值税、企业所得税等

5.2保险责任及费用：双方应按照国家规定办理相关保险，保险费用由分包单位承担

第六条管辖法院约定

6.1管辖法院选择：本合同争议由省市区人民法院管辖

6.2纠纷解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交管辖法院诉讼解决

6.3法院管辖范围：包括合同履行、违约责任、合同解除等一切与合同相关的事项

第八条合同履行与变更

7.1合同履行期限：自合同签订之日起至2025年12月31日，如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商一致，签订补充协议，明确新的工期。

7.2合同变更程序：任何一方要求变更合同内容，应提前30日以书面形式通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。

（1）一方严重违约，另一方在接到违约通知后30日内未采取补救措施或未支付违约金；

（2）一方因不可抗力导致合同无法履行；

（3）合同约定的其他解除条件。

第九条违约责任

8.1分包单位违约责任：

（1）未按合同约定完成工程，每延误一天，支付总包单位合同总价款的0.5%作为违约金；

（2）工程不符合质量要求，每发现一处缺陷，支付总包单位合同总价款的0.2%作为违约金；

（3）未按合同约定支付税费，每逾期一天，支付滞纳金；

（4）违反必威体育官网网址条款，支付总包单位合同总价款的1%作为违约金。

8.2总包单位违约责任：

（1）未按合同约定支付工程款，每逾期一天，支付分包单位合同总价款的0.5%作为违约金；

（2）未按合同约定提供施工图纸、技术资料等，导致工程延误，支付分包单位合同总价款的0.2%作为违约金；

（3）违反必威体育官网网址条款，支付分包单位合同总价款的1%作为违约金。

第十条争议解决

9.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交省市区人民法院诉讼解决。

9.2争议解决机构：省市区仲裁委员会。

9.3争议解决期限：自争议发生之日起60日内解决。

第十一条合同解除与终止

10