2024版数据中心建设工程施工合同范本.docxVIP

2024版数据中心建设工程施工合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方联系方式

2.合同签订依据

3.工程概况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程类别

4.工程施工范围及内容

4.1施工范围

4.2施工内容

5.工程施工工期

5.1计划工期

5.2实际工期

6.工程质量要求及验收标准

6.1质量要求

6.2验收标准

7.工程造价及支付方式

7.1工程造价

7.2工程付款方式

7.3付款进度

8.材料供应

8.1材料采购

8.2材料验收

8.3材料保管

9.施工安全管理

9.1安全责任

9.2安全措施

9.3事故处理

10.环境保护

10.1环保要求

10.2环保措施

10.3环保责任

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

12.合同解除与终止

12.1合同解除条件

12.2合同终止条件

13.违约责任

13.1违约情形

13.2违约责任

14.合同生效及其他

14.1合同生效条件

14.2合同附件

14.3合同份数

14.4合同签署日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：[甲方全称]

乙方：[乙方全称]

1.2合同双方地址

甲方地址：[甲方详细地址]

乙方地址：[乙方详细地址]

1.3合同双方联系方式

甲方联系人：[甲方联系人姓名]

甲方联系电话：[甲方联系电话]

乙方联系人：[乙方联系人姓名]

乙方联系电话：[乙方联系电话]

2.合同签订依据

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。

3.工程概况

3.1工程名称

[工程名称]

3.2工程地点

[工程详细地址]

3.3工程规模

[工程规模描述，如：建筑面积、占地面积等]

3.4工程类别

[工程类别描述，如：数据中心、数据中心扩建等]

4.工程施工范围及内容

4.1施工范围

[施工范围详细描述，包括但不限于：土建工程、设备安装、网络布线、电力系统等]

4.2施工内容

[施工内容详细描述，包括但不限于：施工图纸设计、材料采购、施工组织、施工监理等]

5.工程施工工期

5.1计划工期

[计划工期描述，如：自合同生效之日起，工期为[工期天数]天]

5.2实际工期

[实际工期描述，如：根据工程进度及实际情况，工期可适当调整]

6.工程质量要求及验收标准

6.1质量要求

[工程质量要求详细描述，如：符合国家相关质量标准、行业标准等]

6.2验收标准

[验收标准详细描述，如：按照国家相关验收规范、行业标准等进行验收]

7.工程造价及支付方式

7.1工程造价

[工程造价详细描述，如：包括但不限于：直接费、间接费、利润等]

7.2工程付款方式

[付款方式详细描述，如：分阶段付款，包括预付款、进度款、竣工结算款等]

7.3付款进度

[付款进度详细描述，如：预付款为合同总价的[比例]%，在合同签订后[天数]内支付；进度款按月支付，每次支付当月已完成工程量的[比例]%；竣工结算款在工程竣工验收合格后[天数]内支付]

8.材料供应

8.1材料采购

甲方负责提供工程所需的主要材料，乙方负责按照甲方提供的要求进行采购。材料采购清单应包括材料名称、规格型号、数量、质量要求等。

8.2材料验收

乙方在收到材料后，应在[天数]内完成材料验收。验收合格的材料方可用于工程施工。验收不合格的材料，乙方有权拒收，并通知甲方进行更换。

8.3材料保管

乙方负责材料的保管，确保材料在施工现场的安全和完好。材料堆放应符合防火、防盗、防潮、防变质的要求。

9.施工安全管理

9.1安全责任

甲方和乙方应共同承担施工安全责任，确保施工过程中的人员安全和工程安全。

9.2安全措施

乙方应制定详细的安全施工方案，包括但不限于：安全教育培训、安全防护设施、应急预案等。

9.3事故处理

发生安全事故时，乙方应及时上报甲方，并按照相关法律法规进行处理。

10.环境保护

10.1环保要求

乙方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。

10.2环保措施

乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，包括但不限于：噪音控制、粉尘治理、废水处理等。

10.3环保责任

如因乙方施工造成环境污染，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

11.争议解决

11.1争议解决方式

合同双方发生争议时，应通过友好协商解决。协商不成的，可提交[仲裁机构名称]仲裁。

11.2争议解决机构

仲裁机构为[仲裁机构名称]，仲裁地点为[仲裁地点]。

12.合同解除与终止

12.1合同解除条件

12.2合同终止