有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共12页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2024版教育设施建设工程施工合同gf
本合同目录一览
1.合同双方基本信息
1.1合同双方名称
1.2合同双方地址
1.3合同双方法定代表人
1.4合同双方联系方式
2.项目概况
2.1项目名称
2.2项目地点
2.3项目规模
2.4项目投资
2.5项目工期
3.工程设计
3.1设计单位
3.2设计文件
3.3设计变更
4.施工组织设计
4.1施工单位
4.2施工方案
4.3施工进度计划
4.4施工安全措施
5.材料设备
5.1材料设备供应
5.2材料设备质量
5.3材料设备验收
6.工程质量
6.1质量标准
6.2质量验收
6.3质量保证
7.工程造价
7.1工程造价构成
7.2工程造价调整
7.3工程款支付
8.合同工期
8.1工期安排
8.2工期延误
8.3工期提前
9.合同变更
9.1变更原因
9.2变更程序
9.3变更费用
10.合同解除
10.1解除原因
10.2解除程序
10.3解除费用
11.违约责任
11.1违约情形
11.2违约责任
11.3违约赔偿
12.争议解决
12.1争议解决方式
12.2争议解决机构
12.3争议解决程序
13.合同生效与终止
13.1合同生效条件
13.2合同终止条件
13.3合同终止程序
14.其他约定
14.1其他约定事项
14.2其他约定条款
第一部分：合同如下：
1.合同双方基本信息
1.1合同双方名称
甲方：教育局
乙方：建筑工程有限公司
1.2合同双方地址
甲方地址：省市区街道号
乙方地址：省市区街道号
1.3合同双方法定代表人
甲方法定代表人：
乙方法定代表人：
1.4合同双方联系方式
2.项目概况
2.1项目名称
市区学校教育设施建设工程
2.2项目地点
市区学校内
2.3项目规模
总建筑面积约10,000平方米，包括教学楼、实验楼、食堂、宿舍等。
2.4项目投资
项目总投资约为5,000万元人民币。
2.5项目工期
合同工期为12个月，自合同生效之日起计算。
3.工程设计
3.1设计单位
市建筑设计研究院
3.2设计文件
乙方应按照甲方提供的设计要求，提交完整的设计文件，包括但不限于：施工图、设计说明书、材料清单等。
3.3设计变更
设计变更应经双方协商一致，并由甲方出具书面变更通知单。设计变更后的工程量、造价和工期应相应调整。
4.施工组织设计
4.1施工单位
建筑工程有限公司
4.2施工方案
乙方应制定详细的施工方案，包括施工进度、施工方法、施工安全措施等，并报甲方备案。
4.3施工进度计划
乙方应按照合同工期编制施工进度计划，并定期向甲方汇报施工进度。
4.4施工安全措施
乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，制定并落实施工安全措施，确保施工安全。
5.材料设备
5.1材料设备供应
乙方应按照设计要求，提供符合质量标准的材料设备。
5.2材料设备质量
乙方提供的材料设备应通过甲方组织的质量验收。
5.3材料设备验收
材料设备验收应在进场后进行，验收合格后方可使用。
6.工程质量
6.1质量标准
工程质量应符合国家有关建筑质量标准。
6.2质量验收
工程验收应在工程完工后进行，验收合格后方可交付使用。
6.3质量保证
乙方应提供工程质量保证书，并在保修期内承担工程质量责任。
8.合同工期
8.1工期安排
乙方应严格按照合同约定的工期进行施工，确保工程按期完工。
8.2工期延误
如因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，违约金按每日工程合同价的万分之五计算。
8.3工期提前
如乙方提前完成工程，经甲方验收合格后，甲方应给予乙方提前竣工奖励，奖励金额为工程合同价的千分之一。
9.合同变更
9.1变更原因
合同变更包括但不限于设计变更、工程量增减、不可抗力等因素。
9.2变更程序
任何合同变更均需经双方书面同意，并签订变更协议。
9.3变更费用
合同变更涉及的工程量、造价调整，按照实际发生和双方协商确定的原则执行。
10.合同解除
10.1解除原因
合同解除原因包括但不限于一方违约、不可抗力等。
10.2解除程序
任何一方提出解除合同时，应提前30日书面通知对方，并说明解除原因。
10.3解除费用
11.违约责任
11.1违约情形
违约情形包括但不限于逾期付款、逾期交付工程、质量不合格等。
11.2违约责任
违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
11.3违约赔偿
违约赔偿金额由双方协商确定，并可依法向仲裁机构或人民法院提起诉讼。
12.争议解决
12.1争议解决方式
争议解决方式包括但不限于协商、调解、仲裁、诉讼。
文档评论（0）