2024版监理服务合同延期补充协议——变更条款与责任划分.docxVIP

2024版监理服务合同延期补充协议——变更条款与责任划分

本合同目录一览

1.协议概述

1.1协议生效日期

1.2协议目的

1.3协议适用范围

2.延期原因及理由

2.1延期原因

2.2延期理由

2.3延期期限

3.变更条款

3.1工程范围变更

3.2工程进度变更

3.3质量标准变更

3.4工程费用变更

4.责任划分

4.1监理单位责任

4.2业主单位责任

4.3第三方责任

5.工作内容调整

5.1监理单位工作内容调整

5.2业主单位工作内容调整

5.3第三方工作内容调整

6.工程费用结算

6.1费用结算方式

6.2费用结算时间

6.3费用结算依据

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决程序

7.3争议解决机构

8.违约责任

8.1监理单位违约责任

8.2业主单位违约责任

8.3第三方违约责任

9.必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容

9.2必威体育官网网址期限

9.3必威体育官网网址责任

10.终止条款

10.1终止条件

10.2终止程序

10.3终止责任

11.通知与送达

11.1通知方式

11.2送达地址

11.3送达方式

12.不可抗力

12.1不可抗力事件定义

12.2不可抗力事件处理

12.3不可抗力事件通知

13.合同附件

13.1附件一：监理服务合同

13.2附件二：工程变更清单

13.3附件三：费用结算清单

14.其他约定事项

14.1协议解释

14.2协议生效

14.3协议附件

第一部分：合同如下：

1.协议概述

1.1协议生效日期

本补充协议自双方签字盖章之日起生效。

1.2协议目的

本补充协议旨在明确2024版监理服务合同中因工程延期而产生的变更条款与责任划分，确保合同双方在延期期间的权利和义务得到妥善处理。

1.3协议适用范围

本补充协议适用于2024版监理服务合同中因工程延期所涉及的变更条款与责任划分，包括但不限于工程范围、进度、质量标准及费用的调整。

2.延期原因及理由

2.1延期原因

工程延期原因包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件、供应商延误、设计变更等。

2.2延期理由

延期理由需由业主单位提出，并提供相关证明材料，监理单位应予以核实。

2.3延期期限

延期期限根据实际情况确定，最长不超过原合同约定的工期。

3.变更条款

3.1工程范围变更

工程范围变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。

3.2工程进度变更

工程进度变更需根据实际情况调整，监理单位应监督实施，确保工程按变更后的进度进行。

3.3质量标准变更

质量标准变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议，监理单位应监督实施，确保工程达到变更后的质量标准。

3.4工程费用变更

工程费用变更需根据变更后的工程范围、进度和质量标准进行核算，双方协商一致后签订书面变更协议。

4.责任划分

4.1监理单位责任

监理单位应按照合同约定和变更后的协议，履行监理职责，确保工程质量和进度。

4.2业主单位责任

业主单位应按照合同约定和变更后的协议，提供必要的资料和条件，配合监理单位开展工作。

4.3第三方责任

第三方责任由其自身承担，包括但不限于供应商、设计单位等。

5.工作内容调整

5.1监理单位工作内容调整

监理单位应根据变更后的协议，调整工作内容，确保监理工作的有效开展。

5.2业主单位工作内容调整

业主单位应根据变更后的协议，调整工作内容，确保工程顺利进行。

5.3第三方工作内容调整

第三方工作内容调整由其自身负责，监理单位应监督实施。

6.工程费用结算

6.1费用结算方式

工程费用结算采用按月结算的方式，双方应在每月末进行结算。

6.2费用结算时间

费用结算时间为每月5日前，双方应提交相关费用结算资料。

6.3费用结算依据

费用结算依据为变更后的协议、工程量清单、市场价格等。

8.争议解决

8.1争议解决方式

双方发生争议时，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

8.2争议解决程序

提交诉讼的争议，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规规定的程序进行。

8.3争议解决机构

本补充协议的争议解决机构为合同签订地人民法院，具体管辖法院由双方协商确定。

9.违约责任

9.1监理单位违约责任

如监理单位未按合同约定履行监理职责，导致工程质量、进度不符合要求，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

9.2业主单位违约责任

如业主单位未按合同约定提供资料、条件或支付费用，导致工程延期或停工，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

9.3第三方违约责任

第三方违约责任按其与监理单位或业主单位签订的合同约定执行。