2025施工合同范本大全.docxVIP

?合同编号：

合同各方：

甲方：

乙方：

鉴于甲方为项目业主，具备项目建设的相关权利和能力；乙方为具备相应资质的施工单位，具备完成项目施工的能力和条件。双方为了明确双方的权利、义务和责任，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，就甲方委托乙方完成施工项目的事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程规模：

1.5工程总价：

第二条合同主体

2.3甲方项目经理：

2.4乙方项目负责人：

第三条合同价格及支付

3.1双方确认，本合同约定的工程总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。

3.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同价款。具体支付方式如下：

（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价款的%；

（2）进度款：工程进度达到约定的%，甲方支付合同总价款的%；

（3）尾款：工程竣工验收合格并办理移交手续后，甲方支付合同总价款的%。

3.3甲方未按约定时间支付价款的，应按照同期银行贷款利率支付滞纳金。

第四条工程质量及验收

4.1乙方应按照约定的工程内容、规模和标准，完成施工。

4.2工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定的质量标准。

4.3工程竣工后，乙方应按照约定进行自检、初验，并向甲方提交工程竣工报告。

4.4甲方应组织验收，并在验收合格后办理移交手续。若验收不合格，乙方应在甲方指定期限内整改完毕，并重新验收。

第五条合同期限

5.1双方确认，本合同约定的施工期限为个月。

5.2乙方未按照约定时间完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的%×逾期天数。

第六条必威体育官网网址条款

6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格必威体育官网网址。

6.2必威体育官网网址期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同终止或履行完毕之日止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方代表（签名）：

乙方代表（签名）：

签订日期：

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应遵守国家的法律法规，双方应保证合同内容的合法性。如合同内容违反法律法规，应立即改正。解决办法：立即修改合同相关内容，确保合法性。

2.双方应严格履行合同约定的义务，确保工程质量和进度。如一方未按约定履行义务，应承担相应的违约责任。解决办法：违约方应按照合同约定承担违约责任，如支付违约金、滞纳金等。

3.合同履行过程中，如发生争议，应通过友好协商解决。如协商不成，可以向有管辖权的人民法院起诉。解决办法：协商解决不成，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.双方应严格必威体育官网网址合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。如泄露必威体育官网网址信息，应承担相应的法律责任。解决办法：泄露方应按照合同约定承担法律责任，如支付赔偿金等。

5.合同一方发生合并、分立、破产等情形，可能影响合同履行的，应立即通知对方。解决办法：发生合并、分立、破产等情形的一方应立即通知对方，并根据合同约定处理后续事宜。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中承担发包人角色的当事人，通常为项目业主或投资人。

2.乙方：指合同中承担承包人角色的当事人，通常为具备相应资质的施工单位或服务商。

3.工程：指合同中约定的施工项目，包括工程内容、规模、地点等。

4.合同价款：指双方约定的工程总价，包括预付款、进度款和尾款等。

5.违约金：指一方未履行合同约定的义务时，应向对方支付的赔偿金。

6.必威体育官网网址期限：指双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等应予以必威体育官网网址的时间期限。

7.管辖权：指合同争议解决过程中，有管辖权的人民法院对争议案件进行审理的权利。

应用场