建设工程施工协议法律文件汇编(2024版)版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建设工程施工协议法律文件汇编(2024版)版

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3预付款

3.4进度付款

3.5竣工结算

4.工程进度与质量

4.1工程进度

4.2工程质量

4.3工程变更

5.工期

5.1开工日期

5.2竣工日期

5.3工期延误

6.安全生产与环保

6.1安全生产

6.2环保要求

7.违约责任

7.1发包人违约

7.2承包人违约

8.争议解决

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3仲裁解决

8.4法律诉讼

9.合同的生效、变更与解除

9.1合同生效

9.2合同变更

9.3合同解除

10.合同的履行与监督

10.1履行合同义务

10.2合同监督

11.必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址内容

11.2必威体育官网网址期限

11.3违约责任

12.合同的转让与分包

12.1合同转让

12.2分包规定

13.其他条款

13.1不可抗力

13.2法律适用

13.3合同的语言文字

13.4合同的份数

14.附件

14.1工程图纸

14.2技术规范

14.3工程量清单

14.4其他相关文件

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。

1.2工程地点：根据双方协商确定的工程所在地。

1.3工程规模：根据双方协商确定的工程规模，包括工程占地面积、建筑高度、建筑总面积等。

1.4工程内容：包括建筑工程、安装工程、装修工程等，具体内容根据双方协商确定。

第二条合同主体

2.1发包人：指按照法律规定对工程建设项目享有权利和承担义务的法人或其他组织。

2.2承包人：指依法取得承包资格，承担工程建设的法人或其他组织。

第三条合同价格

3.1合同总价：双方根据工程量清单、工程图纸、技术规范等确定合同总价。

3.2价格调整：合同履行过程中，因政策调整、市场变化等原因导致工程造价发生变化的，双方可根据实际情况协商调整合同价格。

3.3预付款：发包人应在合同签订后一定时间内支付预付款，预付款的数额、支付时间等双方协商确定。

3.4进度付款：承包人完成合同约定的工程进度后，发包人按约定的时间和比例支付进度款。

3.5竣工结算：工程竣工后，双方按照合同约定的计价方式进行竣工结算。

第四条工程进度与质量

4.1工程进度：双方协商确定工程开工、竣工时间及工程进度计划，承包人应按照约定完成工程。

4.2

工程质量：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定，承包人应保证工程质量。

4.3工程变更：因设计变更、工程量增减等原因导致工程变更的，双方应协商确定变更内容、工程量和价款。

第五条工期

5.1开工日期：双方协商确定的工程开工日期。

5.2竣工日期：双方协商确定的工程竣工日期。

5.3工期延误：因承包人原因导致工程延期竣工的，承包人应承担相应的违约责任。

第六条安全生产与环保

6.1安全生产：承包人应按照法律法规、国家标准和合同约定，确保工程施工安全。

6.2环保要求：承包人应遵守国家环保法律法规，确保工程施工过程中对环境的影响降至最低。

第七条违约责任

7.1发包人违约：发包人未按约定支付预付款、进度款、竣工结算等，应承担违约责任。

7.2承包人违约：承包人未按约定完成工程、工程质量不符合要求、工期延误等，应承担违约责任。

第八条争议解决

8.1协商解决：合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。

8.2

调解解决：协商不成时，双方可向工程所在地的人民调解委员会申请调解。

8.3仲裁解决：调解不成或者达成调解协议后反悔的，双方同意向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁。

8.4法律诉讼：仲裁裁决不服或者仲裁协议无效的，可向工程所在地的法院提起诉讼。

第九条合同的生效、变更与解除

9.1合同生效：合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2合同变更：合同履行过程中，双方经协商一致，可以变更合同内容。

9.3合同解除：合同履行过程中，发生不可抗力等法定解除情形的，双方协商解除合同。

第十条合同的履行与监督

10.1履行合同义务：双方应严格按照合同约定履行各自的义务。

10.2合同监督：双方可相互监督合同履行情况，确保合同顺利实施。

第十一条必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址内容