建筑工程2024年版施工协议封面样本一.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建筑工程2024年版施工协议封面样本一

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3预付款

3.4进度付款

3.5竣工结算

4.工程质量

4.1质量标准

4.2质量控制

4.3质量验收

5.工程进度

5.1施工计划

5.2进度控制

5.3延期违约

6.材料设备

6.1材料设备供应

6.2材料设备质量

6.3材料设备验收

7.施工安全

7.1安全责任

7.2安全措施

7.3安全事故处理

8.环境保护

8.1环保要求

8.2环保措施

8.3环保验收

9.合同变更

9.1变更条件

9.2变更程序

9.3变更价款

10.违约责任

10.1承包人违约

10.2发包人违约

10.3违约赔偿

11.争议解决

11.1协商解决

11.2调解解决

11.3仲裁解决

11.4诉讼解决

12.合同的生效、变更和终止

12.1合同生效

12.2合同变更

12.3合同终止

13.其他约定

13.1必威体育官网网址条款

13.2知识产权保护

13.3不可抗力

13.4通知与送达

14.附件

14.1工程图纸

14.2技术说明书

14.3材料设备清单

14.4其他重要文件

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。

1.2工程地点：具体到街道和门牌号码的工程所在地。

1.3工程规模：工程的总建筑面积、建筑高度、层数等。

1.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。

第二条合同主体

2.1发包人：指合同中约定的有权发包的单位和个人。

2.2承包人：指合同中约定的有权承包的单位和个人。

第三条合同价格

3.1合同总价：双方约定的工程总价款，包括工程的一切费用。

3.2价格调整：由于市场行情变化等原因，双方协商确定的价格调整方式。

3.3预付款：双方约定的发包人向承包人支付的预付款金额及支付时间。

3.4进度付款：双方约定的工程进度达到一定程度时，发包人向承包人支付的款项。

3.5竣工结算：工程竣工后，双方按照约定进行的最终价款结算。

第四条工程质量

4.1质量标准：工程应达到的质量等级和标准。

4.2质量控制：承包人应采取的质量控制措施和发包人的监督方式。

4.3质量验收：工程竣工后，双方按照约定的验收程序和标准进行质量验收。

第五条工程进度

5.1施工计划：承包人提交的工程进度计划和关键节点。

5.2进度控制：双方对工程进度的监控和管理措施。

5.3延期违约：由于承包人原因导致工程延期，应承担的违约责任和损失赔偿。

第六条材料设备

6.1材料设备供应：发包人负责供应的材料和设备，及其质量、数量和交付时间。

6.2材料设备质量：承包人应使用的材料和设备的质量标准。

6.3材料设备验收：双方对发包人供应的材料和设备进行的验收程序。

第八条合同变更

8.1变更条件：合同执行过程中，遇有不可抗力或双方协商一致的情形，可以对合同进行变更。

8.2变更程序：合同变更应由双方协商确定，并签订书面变更协议。

8.3变更价款：合同变更引起的价款调整，应按照双方约定的方式计算和支付。

第九条违约责任

9.1承包人违约：承包人未能按照合同约定完成工程，应承担的违约责任和损失赔偿。

9.2发包人违约：发包人未能按照合同约定支付款项，应承担的违约责任和损失赔偿。

9.3违约赔偿：违约方应赔偿对方因此造成的直接经济损失和合理费用。

第十条争议解决

10.1协商解决：合同执行过程中发生的争议，双方应通过协商解决。

10.2调解解决：协商不成时，双方可申请第三方调解机构进行调解。

10.3仲裁解决：调解不成时，双方同意将争议提交仲裁委员会仲裁。

10.4诉讼解决：仲裁不成或一方不同意仲裁时，可以向人民法院提起诉讼。

第十一条其他约定

11.1必威体育官网网址条款：双方对合同内容和商务谈判过程中获悉的对方商业秘密予以必威体育官网网址。

11.2知识产权保护：双方对工程设计、技术成果等知识产权进行保护。

11.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方可根据情况协商解决。

11.4通知与送达：双方之间的函件、通知、证书等，应以书面形式送达对方指定的地址。

第十二条合同的生效、变更和终止

12.1