建设工程施工协议模板2024年修订版版A版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建设工程施工协议模板2024年修订版版A版

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3监理人

1.4施工场地

1.5工程

1.6施工期

2.合同条款

2.1合同的签订与生效

2.2合同的履行与变更

2.3合同的解除与终止

2.4违约责任

2.5争议解决

3.工程范围与内容

3.1工程概述

3.2工程量清单

3.3工程质量标准

3.4工程进度计划

4.施工组织与管理

4.1承包人组织结构

4.2施工场地管理

4.3施工安全管理

4.4环境保护与文明施工

5.工程质量与检验

5.1质量控制体系

5.2施工过程检验

5.3工程竣工验收

5.4质量争议的处理

6.工程进度与工期

6.1工期计划

6.2工期延误

6.3提前完工奖励

7.合同价款与支付

7.1合同总价

7.2工程款支付

7.3价格调整

7.4奖金与罚款

8.材料与设备

8.1材料供应

8.2设备供应

8.3材料与设备质量

9.施工图纸与技术文件

9.1施工图纸提供

9.2技术文件提供

9.3变更设计

10.知识产权与必威体育官网网址

10.1知识产权保护

10.2必威体育官网网址条款

11.保险

11.1承包人保险

11.2发包人保险

12.担保

12.1履约担保

12.2付款担保

13.合同的转让与分包

13.1合同转让

13.2分包管理

14.合同的解除、终止与失效

14.1合同解除

14.2合同终止

14.3合同失效

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包人

发包人是指按照本合同约定，拥有工程所有权，负责组织、协调、管理和监督工程建设的法人或其他组织，即甲方。

1.2承包人

承包人是指按照本合同约定，承担工程建设的法人或其他组织，即乙方。

1.3监理人

监理人是指按照本合同约定，对工程建设过程进行监督检查的法人或其他组织，即丙方。

1.4施工场地

施工场地是指本合同约定范围内，供承包人进行工程建设的一切土地和场地。

1.5工程

工程是指本合同约定的施工项目，包括工程设计、施工、设备安装、调试、验收等全部工作。

1.6施工期

施工期是指本合同约定的工程开工之日起至工程竣工交付日止的时间段。

第二条合同条款

2.1合同的签订与生效

本合同自双方签字盖章之日起成立，自合同生效之日起履行。

2.2合同的履行与变更

双方应按照本合同的约定履行各自的义务，未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更合同内容。

2.3合同的解除与终止

合同解除或终止后，双方应按照本合同约定处理未了事项。

2.4违约责任

一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

2.5争议解决

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第三条工程范围与内容

3.1工程概述

本工程是关于X项目的设计、施工、设备安装、调试、验收等工作。

3.2工程量清单

详见附件一：工程量清单。

3.3工程质量标准

本工程的质量标准应符合国家及行业相关规范、标准要求。

3.4工程进度计划

详见附件二：工程进度计划。

第四条施工组织与管理

4.1承包人组织结构

承包人应设立专门的项目管理机构，负责工程项目的组织、协调、管理和监督。

4.2施工场地管理

承包人应按照本合同约定，对施工场地进行有效管理，确保施工顺利进行。

4.3施工安全管理

承包人应按照国家及行业相关安全规定，加强施工现场的安全管理，确保工程建设安全。

4.4环境保护与文明施工

承包人应按照国家及地方环保法规，做好施工现场的环境保护工作，倡导文明施工。

第五条工程质量与检验

5.1质量控制体系

承包人应建立完善的质量控制体系，确保工程质量符合合同约定。

5.2施工过程检验

承包人应按照施工进度，对施工过程进行自检、互检和专检。

5.3工程竣工验收

工程竣工后，承包人应按照合同约定，向发包人提交工程竣工验收申请。

5.4质量争议的处理

工程质量争议应通过双方协商解决；协商不成的，可向有关质量监督部门申请鉴定，或向人民法院提起诉讼。

第六条工程进度与工期

6.1工期计划

详见附件三：工期计划。

6.2工期延误

因承包人原因导致工期延误，应按照本合同约定向发包人支付违约金。

6.3提前完工奖励

如承包人提前完成工程，按照本合同约定，发包人可给予提前完工奖励。

第