护坡工程人工费分包协议参考样式版A版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1承包方

1.2分包方

1.3工程项目的定义

2.分包工程范围及内容

2.1分包工程的范围

2.2分包工程的内容

3.人工费用支付条款

3.1人工费用的计算方式

3.2人工费用的支付时间

3.3人工费用的支付方式

4.工程质量及验收

4.1工程质量标准

4.2验收程序及标准

5.合同价款及支付

5.1合同价款的确定

5.2价款支付的程序及时间

6.工期及进度

6.1合同工期

6.2工程进度的要求

7.违约责任

7.1承包方的违约责任

7.2分包方的违约责任

8.争议解决

8.1争议的解决方式

8.2争议解决的时间限制

9.合同的变更和解除

9.1合同变更的条件

9.2合同解除的条件

10.合同的效力

10.1合同的生效条件

10.2合同的终止条件

11.必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址信息的定义

11.2必威体育官网网址信息的保护期限

12.法律适用及争议解决

12.1法律适用

12.2争议解决地点及机构

13.其他条款

13.1合同的附件

13.2合同的修改和补充

14.合同的签署

14.1合同签署的时间

14.2合同签署的地点

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1承包方：指具有合法资质的承包商，负责整个护坡工程的项目管理、施工组织及质量控制。

1.2分包方：指与承包方签订本合同，负责按约定范围和内容进行护坡工程人工费分包的合法分包商。

1.3工程项目：指双方在合同中约定的护坡工程，包括但不限于土方开挖、回填、坡面防护、排水等工程。

第二条分包工程范围及内容

2.1分包工程的范围：根据工程项目的需要，分包方应负责完成合同约定的护坡工程人工费用相关的工作。

2.2分包工程的内容：分包方应按照承包方的施工图纸、施工方案和技术要求，完成人工费用相关的施工工作，并保证工程质量符合相关标准。

第三条人工费用支付条款

3.1人工费用的计算方式：人工费用根据实际完成的工程量及约定的单价进行计算。

3.2人工费用的支付时间：承包方应在每月25日前，对分包方上月完成的人工费用进行核算，并在核算无误后7个工作日内支付。

3.3人工费用的支付方式：支付可通过银行转账等方式进行，具体支付方式由双方协商确定。

第四条工程质量及验收

4.1工程质量标准：分包方应按照国家和行业相关标准进行施工，保证工程质量符合设计要求和验收标准。

4.2验收程序及标准：工程验收按照承包方制定的验收程序和标准进行，分包方应配合承包方完成验收工作。

第五条合同价款及支付

5.1合同价款的确定：合同价款根据分包工程的范围、内容、工程量及约定的单价进行确定。

5.2价款支付的程序及时间：价款支付按照本合同第三条的约定执行。

第六条工期及进度

6.1合同工期：分包方应按照承包方确定的工期要求完成分包工程。

6.2工程进度的要求：分包方应按照承包方制定的施工计划和进度要求进行施工，确保工程按时完成。

第八条违约责任

8.1承包方的违约责任：如承包方未能按照约定支付分包费用，应向分包方支付违约金，违约金为本合同约定的人工费用总额的1%。

8.2分包方的违约责任：如分包方未能按照约定完成分包工程，应向承包方支付违约金，违约金为本合同约定的人工费用总额的1%。

第九条争议解决

9.1

争议的解决方式：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决的时间限制：双方应在争议发生之日起30日内解决，否则视为双方均同意按照法院判决解决争议。

第十条合同的变更和解除

10.1合同变更的条件：合同的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。

10.2合同解除的条件：合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。

第十一条合同的效力

11.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2合同的终止条件：本合同在分包工程完成后自动终止。

第十二条必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址信息的定义：本合同及与分包工程相关的所有技术和商业信息。

12.2必威体育官网网址信息的保护期限：必威体育官网网址信息自知悉之日起有效期为5年。

第十三条其他条款

13.1合同的附件：本合同附件包括工程项目的相关图纸、施工方案等技术文件。

13.2合同的修改和补充：本合同的修改和补充应由双方协商一致，并签订书面修改和补充协议。

第十四条合同的签署

14.1