工程量增加补充合同2024年版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

工程量增加补充合同2024年版

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程预算

2.合同主体

2.1甲方名称

2.2乙方名称

2.3甲方负责人

2.4乙方负责人

3.工程量增加

3.1增加工程量范围

3.2增加工程量原因

3.3增加工程量金额

3.4增加工程量工期

4.合同价款

4.1增加工程量价款计算

4.2价款支付方式

4.3价款支付时间

4.4价款支付条件

5.合同工期

5.1总工期

5.2增加工程量工期调整

5.3工期延误责任

6.质量标准

6.1增加工程量质量要求

6.2质量保证措施

6.3质量验收标准

7.必威体育官网网址条款

7.1必威体育官网网址内容

7.2必威体育官网网址期限

7.3违约责任

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决地点

8.3争议解决时效

9.合同的生效、变更和解除

9.1合同生效条件

9.2合同变更条件

9.3合同解除条件

10.违约责任

10.1甲方违约责任

10.2乙方违约责任

11.不可抗力

11.1不可抗力定义

11.2不可抗力后果处理

12.合同的履行和监督

12.1履行合同的方式

12.2合同的监督机构

12.3合同履行过程中的沟通与协调

13.合同的附件

13.1附件一：工程量增加清单

13.2附件二：工程量增加设计图纸

13.3附件三：工程量增加施工方案

14.其他约定

14.1双方约定的其他事项

14.2双方未约定的其他事项的处理方式

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：X工程

1.2工程地点：X市X区X路X号

1.3工程规模：根据双方签订的《建设工程施工合同》，本项目为X平方米的建筑总面积，包括X栋楼房、X个配套设施等。

1.4

工程预算：根据双方签订的《建设工程施工合同》，本项目总预算为X万元人民币。

第二条合同主体

2.1甲方名称：X公司

2.2乙方名称：X建筑公司

2.3甲方负责人：X

2.4乙方负责人：X

第三条工程量增加

3.2增加工程量原因：原施工图设计存在不足，导致实际施工过程中出现工程量不足的情况，为确保工程质量和进度，经双方协商一致，决定增加工程量。

3.3增加工程量金额：根据乙方提交的工程量增加清单和双方协商确定的单价，增加工程量的总价款为X万元人民币。

3.4增加工程量工期：根据乙方提交的施工方案和双方协商确定的工期，增加工程量的预计工期为X天。

第四条合同价款

4.1增加工程量价款计算：根据乙方提交的工程量增加清单和双方协商确定的单价，计算出增加工程量的总价款为X万元人民币。

4.2价款支付方式：增加工程量的价款支付方式为银行转账。

4.3价款支付时间：甲方应在乙方完成增加工程量的70%后支付增加工程量的50%价款，剩余价款在工程验收合格后支付。

4.4价款支付条件：乙方按合同约定完成增加工程量，并经甲方验收合格。

第五条合同工期

5.1总工期：根据双方签订的《建设工程施工合同》，本项目原定总工期为X天。

5.2增加工程量工期调整：由于增加工程量的原因，经双方协商一致，同意将本项目总工期调整为X天。

5.3工期延误责任：如乙方未按合同约定完成增加工程量，导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。如甲方原因导致工期延误的，甲方应承担相应的违约责任。

第六条质量标准

6.1增加工程量质量要求：乙方应按照国家标准和行业规范，保证增加工程量的质量。

6.2质量保证措施：乙方应建立健全质量管理体系，加强质量控制和检验，确保增加工程量的质量。

6.3质量验收标准：增加工程量的质量验收标准应符合国家相关法律法规、标准和规范的要求。

第七条必威体育官网网址条款

7.1必威体育官网网址内容：双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。

7.2必威体育官网网址期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。

7.3违约责任：如乙方泄露甲方商业秘密、技术秘密、市场信息的，乙方应承担相应的违约责任。如甲方泄露乙方商业秘密、技术秘密、市场信息的，甲方应承担相应的违约责任。

第八条争议解决

8.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决地点：本合同争议解决的地点为合同签订地。

8.3争议解决时效：双方应在争议发生之日起X日内协商解决，逾期未解决的，一方可以向人民法