建设工程基础施工简明协议模板2024年版版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建设工程基础施工简明协议模板2024年版版B版

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1发包方

1.2承包方

1.3工程地点

1.4工程内容

2.工程价款

2.1工程总价

2.2工程预付款

2.3工程进度款

2.4工程尾款

3.工程进度与质量

3.1工程进度计划

3.2工程质量标准

3.3工程验收

4.工期延误

4.1工期延误的责任

4.2工期延误的处理

5.合同的变更与解除

5.1合同变更的条件

5.2合同解除的条件

6.违约责任

6.1发包方的违约责任

6.2承包方的违约责任

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决机构

8.合同的生效、终止与解除

8.1合同生效的条件

8.2合同终止的条件

8.3合同解除的条件

9.必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容

9.2必威体育官网网址期限

9.3违约必威体育官网网址条款的后果

10.合同的转让

10.1合同转让的条件

10.2合同转让的程序

11.合同的优先权

11.1合同优先权的范围

11.2合同优先权的行使

12.其他条款

12.1法律适用

12.2合同争议的诉讼或仲裁地点

12.3联系方式

13.附件

13.1工程设计文件

13.2工程量清单

13.3工程合同专用条款

14.签署页

14.1发包方签署页

14.2承包方签署页

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包方

发包方是指按照本合同约定，委托承包方进行建设工程基础施工的一方。

1.2承包方

承包方是指按照本合同约定，承担建设工程基础施工任务的一方。

1.3工程地点

工程地点是指本合同约定的建设工程项目所在地。

1.4工程内容

工程内容是指本合同约定的承包方应完成的建设工程基础施工任务。

第二条工程价款

2.1工程总价

工程总价是指根据工程量清单和工程设计文件，双方确认的工程总价。

2.2工程预付款

工程预付款是指发包方在合同签订后按约定比例支付给承包方的工程价款。

2.3工程进度款

工程进度款是指根据工程实际进度，双方确认的已完工程价款。

2.4工程尾款

工程尾款是指工程完成后，发包方支付给承包方的剩余工程价款。

第三条工程进度与质量

3.1工程进度计划

承包方应按照合同约定的工期要求，制定详细的工程进度计划，并报发包方批准。

3.2工程质量标准

工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和发包方要求。

3.3工程验收

工程验收应按照合同约定和国家相关法律法规进行，验收不合格的工程，承包方应负责整改。

第四条工期延误

4.1工期延误的责任

除非不可抗力因素，承包方应承担因自身原因导致的工期延误的责任。

4.2工期延误的处理

工期延误的处理应按照合同约定和国家相关法律法规进行，如调整工程进度计划、支付违约金等。

第五条合同的变更与解除

5.1合同变更的条件

合同变更应符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定。

5.2合同解除的条件

合同解除应符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定。

第六条违约责任

6.1发包方的违约责任

发包方应承担因违反合同约定导致的违约责任。

6.2承包方的违约责任

承包方应承担因违反合同约定导致的违约责任。

本部分内容共计613字。

第八条争议解决

7.1争议解决方式

争议解决方式包括友好协商、调解、仲裁或诉讼等。

7.2争议解决机构

如选择仲裁，双方应约定仲裁委员会；如选择诉讼，应遵循合同约定的法院管辖。

第九条合同的生效、终止与解除

8.1合同生效的条件

合同自双方签署后，经发包方审批同意后生效。

8.2合同终止的条件

合同终止应符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定。

8.3合同解除的条件

合同解除应符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定。

第十条必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容

双方应对合同内容、商业秘密和技术秘密等必威体育官网网址信息予以必威体育官网网址。

9.2必威体育官网网址期限

必威体育官网网址期限自合同签订之日起至合同终止或解除之日止。

9.3违约必威体育官网网址条款的后果

违反必威体育官网网址条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

第十一条合同的转让

10.1合同转让的条件

合同转让应符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定。

10.2合同转让的程序

合同转让应通过双方协商一致，并办理相关手续。

第十二条合同的优先权

11.1合同优先权的范围

合同优先权适用于合同债务的履行。

11.2合同优先权的行使

双方应在合同约定的期限内行使合同优先权。