建设工程索赔与协议履行细则2024版版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建设工程索赔与协议履行细则2024版版B版

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同双方

1.2合同标的

1.3合同期限

2.索赔条件

2.1索赔事件

2.2索赔时效

2.3索赔资料要求

3.索赔程序

3.1索赔通知

3.2索赔报告

3.3协商解决

3.4仲裁或诉讼

4.索赔金额计算

4.1直接损失

4.2间接损失

4.3利润损失

5.协议履行

5.1工程进度

5.2工程质量

5.3工程安全

6.违约责任

6.1违约行为

6.2违约责任承担

7.争议解决

7.1协商解决

7.2调解解决

7.3仲裁解决

7.4法律诉讼

8.合同的变更和解除

8.1变更条件

8.2解除条件

9.合同的终止

9.1终止条件

9.2终止后的处理

10.必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址内容

10.2必威体育官网网址期限

11.不可抗力

11.1不可抗力事件

11.2不可抗力后果

12.合同的生效、修改和废除

12.1生效条件

12.2修改条件

12.3废除条件

13.附件

13.1合同附件列表

13.2附件内容说明

14.其他条款

14.1合同双方的权利和义务

14.2合同的监督和管理

14.3合同的继承和转让

14.4法律适用和争议解决

14.5联系方式和通讯方式

第一部分：合同如下：

第一条合同概述

1.1合同双方

1.2合同标的

本合同标的为甲方委托乙方进行的建设工程。具体工程内容、工程地点、工程规模等详见附件一。

1.3合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自工程验收合格之日起算。

第二条索赔条件

2.1索赔事件

乙方在合同履行过程中，如遇到不可抗力因素、甲方原因或其他乙方无法控制的情况，导致工程进度、质量或成本受到影响，乙方有权依据本合同相关规定向甲方提出索赔。

2.2索赔时效

乙方应在索赔事件发生后的____个工作日内，向甲方提交索赔通知，并详细说明索赔事由。乙方未在规定时间内提交索赔通知的，视为放弃对该事件的索赔权利。

2.3索赔资料要求

乙方在提交索赔通知后，应向甲方提供与索赔事件相关的所有资料、文件和证据，以便甲方对索赔事项进行核实。

第三条索赔程序

3.1索赔通知

乙方在发生索赔事件后，应立即向甲方发出索赔通知，并注明索赔事由、损失金额和赔偿要求等。

3.2索赔报告

乙方应在索赔通知后的____个工作日内，向甲方提交详细的索赔报告，包括索赔事由、损失计算、赔偿要求及相关证据等。

3.3协商解决

甲方收到乙方索赔报告后，应在____个工作日内与乙方进行协商，共同解决索赔事项。

3.4仲裁或诉讼

如双方在协商解决过程中未能达成一致意见，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁，或向人民法院提起诉讼。

第四条索赔金额计算

4.1直接损失

乙方因索赔事件导致的直接损失，包括但不限于工程进度延误、材料损失、人工费用等，按照实际发生金额计算。

4.2间接损失

乙方因索赔事件导致的间接损失，包括但不限于利润损失、信誉损失等，按照甲方同意的合理方式计算。

4.3利润损失

乙方因索赔事件导致的利润损失，按照合同约定的利润率计算。

第五条协议履行

5.1工程进度

乙方应按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。

5.2工程质量

乙方应按照合同约定的质量标准完成工程。如工程质量不符合约定，乙方应承担修复、返工等费用，并按约定支付违约金。

5.3工程安全

乙方应确保工程建设过程中的安全生产，严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和规章制度。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。

第六条违约责任

6.1违约行为

双方在履行合同过程中，如发生违约行为，应按照本合同约定承担违约责任。

6.2违约责任承担

违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。具体违约责任按照合同约定和法律规定执行。

第八条合同的变更和解除

8.1变更条件

合同履行过程中，如因客观原因导致合同内容需要变更，双方可协商一致进行变更。变更内容应签订书面协议，作为本合同的附件。

8.2解除条件

合同履行过程中，如发生不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商一致解除合同。解除合同应签订书面协议，作为本合同的附件。

第九条合同的终止

9.1终止条件

本合同履行完毕，或双方协商一致解除合同，或发生不可抗力因素导致合同无法履行，合同即告终止。

9