建筑工程劳务分包具体合同（2024年版）版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建筑工程劳务分包具体合同（2024年版）版B版

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3劳务分包人

第二条工程范围及内容

2.1工程范围

2.2劳务内容

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

第四条工期要求

4.1总工期

4.2开工日期

4.3竣工日期

第五条劳务分包人的义务

5.1施工准备

5.2施工质量

5.3安全生产

5.4材料管理

第六条发包人和承包人的义务

6.1发包人的义务

6.2承包人的义务

第七条违约责任

7.1劳务分包人的违约责任

7.2发包人和承包人的违约责任

第八条争议解决

8.1争议解决方式

8.2仲裁或诉讼

第九条合同的变更和解除

9.1合同变更

9.2合同解除

第十条合同的终止

10.1合同终止条件

10.2合同终止后的处理

第十一条必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址内容

11.2必威体育官网网址期限

11.3违约责任

第十二条不可抗力

12.1不可抗力的定义

12.2不可抗力的后果

第十三条税款和费用

13.1税款

13.2费用

第十四条其他条款

14.1合同的生效

14.2合同的副本

14.3合同的修改和补充

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包人

发包人是指按照本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即工程项目的业主或者项目管理部门。

1.2承包人

承包人是指按照本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即承担建筑工程施工任务的企业或者个人。

1.3劳务分包人

劳务分包人是指按照本合同约定，向承包人提供建筑工程劳务的企业或者个人。

第二条工程范围及内容

2.1工程范围

工程范围包括工程项目的土建施工、安装施工、装饰施工等工程内容。

2.2劳务内容

劳务内容是指劳务分包人根据承包人的要求，提供的具体劳动作业，包括模板作业、钢筋作业、混凝土作业、砌筑作业等。

第三条合同价格

3.1合同总价

合同总价是指劳务分包人完成合同约定的劳务内容，承包人应支付给劳务分包人的总金额。

3.2价格调整

价格调整是指由于市场行情变化、政策调整等原因，导致劳务成本发生较大变化时，双方按照约定进行价格调整的方式和程序。

3.3支付方式

支付方式是指承包人按照本合同约定，向劳务分包人支付合同价款的方式，包括预付款、进度付款、竣工结算等。

第四条工期要求

4.1总工期

总工期是指劳务分包人完成合同约定的劳务内容所需的时间。

4.2开工日期

开工日期是指本合同约定的工程项目的正式开始施工的日期。

4.3竣工日期

竣工日期是指劳务分包人按照合同约定完成全部劳务内容，工程项目的正式竣工日期。

第五条劳务分包人的义务

5.1施工准备

劳务分包人应按照承包人的要求，完成施工前的准备工作，包括施工场地平整、施工设施搭建等。

5.2施工质量

劳务分包人应按照国家和行业的相关标准、规范和承包人的要求，保证施工质量，确保工程项目的顺利进行。

5.3安全生产

劳务分包人应严格遵守国家安全生产法律法规，加强施工现场的安全生产管理，确保施工过程中的安全生产。

5.4材料管理

劳务分包人应按照承包人的要求，妥善管理施工现场的材料，确保材料的质量和数量。

第六条发包人和承包人的义务

6.1发包人的义务

发包人应按照本合同约定，按时支付劳务分包人的劳动报酬，提供施工所需的条件和支持。

6.2承包人的义务

承包人应按照本合同约定，向劳务分包人提供施工图纸、技术要求、施工方案等，并对劳务分包人的施工过程进行监督和管理。

第七条违约责任

7.1劳务分包人的违约责任

劳务分包人未按照合同约定完成劳务内容的，应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。

7.2发包人和承包人的违约责任

发包人和承包人未按照合同约定履行各自义务的，应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。

第八条争议解决

8.1争议解决方式

（1）向工程所在地的人民调解委员会申请调解；

（2）向工程所在地的仲裁机构申请仲裁；

（3）向工程所在地的人民法院提起诉讼。

8.2仲裁或诉讼

如选择仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。如选择诉讼，双方应遵守法院的审判程序，按照法院的判决执行。

第九条合同的变更和解除

9.1合同变更

双方同意，合同的变更应书面签订，并经双方签字或者盖章确认。变更内容应明确、具体，自双方确认之日起生效。

9.2合