倒板施工合同计划3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

倒板施工合同计划

本合同目录一览

1.1施工项目概述

1.2施工地点及范围

1.3施工期限

1.4施工组织

1.5施工人员及设备

1.6施工材料及设备采购

1.7施工图纸及技术要求

1.8施工进度计划

1.9施工质量控制

1.10施工安全及环保要求

1.11施工变更及索赔

1.12付款方式及进度

1.13施工验收及保修

1.14违约责任及争议解决

1.15合同生效及终止

第一部分：合同如下：

第一条施工项目概述

1.1.1项目名称：倒板施工项目

1.1.2项目地点：市区街道

1.1.3项目规模：总面积为平方米，倒板数量为块

1.1.4项目功能：主要用于场所的地面装饰及防滑

1.1.5项目总投资：人民币万元

第二条施工地点及范围

2.1施工地点：市区街道

2.2施工范围：包括场地平整、基础处理、倒板铺设、边角处理等

2.3施工区域划分：按照设计图纸及现场实际情况进行划分

第三条施工期限

3.1施工开始时间：自合同签订之日起个工作日内

3.2施工完成时间：自施工开始之日起个月内完成

3.3施工期限顺延：因不可抗力、设计变更、材料设备延误等原因，经双方协商一致，可适当顺延施工期限

第四条施工组织

4.1施工单位：建设有限公司

4.2施工项目经理：，联系电话：138

4.3施工现场负责人：，联系电话：1395678

4.4施工人员：具备相关资质的专业技术人员及熟练的施工工人

第五条施工人员及设备

5.1施工人员：施工单位负责提供具备相应资质的施工人员，并对其施工行为进行管理

5.2施工设备：施工单位负责提供施工所需的各类设备，并保证其完好、安全、有效

第六条施工材料及设备采购

6.1材料采购：施工单位负责采购符合设计要求、质量标准的倒板及辅助材料

6.2设备采购：施工单位负责采购施工所需的各类设备，并保证其符合国家相关标准

6.3材料及设备供应商：双方共同确定供应商，并签订相关采购合同

第七条施工图纸及技术要求

7.1施工图纸：施工单位按照设计单位提供的施工图纸进行施工

7.2技术要求：施工单位严格按照设计图纸及技术规范进行施工，确保工程质量

7.3设计变更：如需对施工图纸进行变更，需经双方协商一致，并由设计单位出具变更通知

第八条施工进度计划

8.1施工进度安排：根据项目特点和施工条件，制定详细的施工进度计划，包括各分部分项工程的施工时间节点

8.2进度控制：施工单位应按计划组织施工，确保工程按期完成，如遇特殊情况导致进度延误，应及时通知业主单位

第九条施工质量控制

9.1质量标准：施工质量应符合国家现行有关标准、规范及设计要求

9.2质量检查：施工单位应建立质量检查制度，对施工过程进行全程监控，确保工程质量

9.3质量验收：工程完工后，双方应共同进行质量验收，合格后方可交付使用

第十条施工安全及环保要求

10.1安全生产：施工单位应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全

10.2安全措施：施工单位应制定详细的安全措施，包括施工现场的安全防护、消防设施、应急预案等

10.3环保要求：施工单位应采取有效措施，减少施工过程中的环境污染，确保施工现场符合环保要求

第十一条施工变更及索赔

11.1变更程序：如遇设计变更或现场实际情况发生变化，需经双方协商一致，并由设计单位出具变更通知

11.2索赔程序：如因设计变更、不可抗力等原因导致工程成本增加或工期延误，双方应按合同约定进行索赔

第十二条付款方式及进度

12.1付款方式：按合同约定，业主单位应在工程进度达到约定节点后，支付相应款项

12.2付款进度：具体付款进度由双方在合同中约定，包括预付款、进度款、竣工结算款等

12.3逾期付款：如业主单位逾期付款，应向施工单位支付违约金

第十三条施工验收及保修

13.1验收程序：工程完工后，双方应共同进行竣工验收，合格后方可交付使用

13.2保修期限：施工单位对工程进行保修，保修期限为自竣工验收合格之日起个月

13.3保修责任：在保修期内，如因施工单位原因导致工程质量问题，施工单位应承担修复责任

第十四条违约责任及争议解决

14.1违约责任：双方应严格遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任

14.2争议解决：如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼

第二部分：第三方介入后的修正

第一条第三方概念界定

1.1本合同中“第三方”是指除甲方（业主单位）和乙方（施工单位）以外的任