2025电渣压力焊焊接分项工程承包施工合同(版）.docxVIP

?合同编号：

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于甲方为工程项目需要进行电渣压力焊焊接分项工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方承包电渣压力焊焊接分项工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程规模：

1.4工程内容：

二、合同金额

2.1本工程合同总金额为人民币（大写）：元整（小写）：元。

三、合同工期

3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程竣工验收合格之日止。

3.2甲方应按照合同约定的工期要求完成工程施工。

四、质量标准

4.1工程质量应符合国家、行业及地方相关标准和规范要求。

4.2乙方应保证工程质量，确保工程一次性通过验收。

五、合同的履行

5.1甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。

5.2乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成工程施工。

5.3乙方应承担因施工原因导致的一切经济损失及法律责任。

六、违约责任

6.1甲乙双方应严格履行合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表（签名）：代表（签名）：

签订日期：签订日期：

注意事项：

1.确保合同双方主体资格合法，具有签订和履行合同的资格。

解决办法：合同签订前，核实双方工商注册信息、资质证书等，确保主体资格合法。

2.明确工程范围、质量标准、工期要求等关键条款，避免模糊不清导致的纠纷。

解决办法：详细描述工程内容、质量标准、工期要求，具体到项、到量、到时间节点。

3.合同价款的支付方式、时间及比例要明确，避免支付纠纷。

解决办法：在合同中明确支付方式、时间及比例，如有进度款、尾款等，要详细说明。

4.违约责任要明确，包括违约金、赔偿金额及承担方式等。

解决办法：在合同中明确规定违约责任，包括违约金、赔偿金额及承担方式等。

5.争议解决方式要明确，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。

解决办法：在合同中明确争议解决方式，如有仲裁或诉讼，要注明仲裁委员会或法院名称。

6.注意合同的签订、履行、变更、解除和终止等环节，遵守相关法律法规。

解决办法：熟悉合同法等相关法律法规，依法签订、履行、变更、解除和终止合同。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指承担合同责任的一方，通常为工程项目的发包方。

2.乙方：指承担合同义务的一方，通常为工程项目的承包方。

3.合同价款：指双方约定的工程承包金额，包括工程款、材料款、人工费等。

4.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工验收合格的时间。

5.质量标准：指工程质量应符合的国家、行业及地方相关标准和规范要求。

6.违约金：指一方违约时，应向守约方支付的赔偿金。

7.赔偿金额：指因违约行为导致对方损失的金额，包括直接损失和间接损失。

8.争议解决：指合同双方在履行过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。

9.仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁委员会进行审理，并作出具有法律效力的裁决。

10.诉讼：指合同双方将争议提交法院进行审理，法院作出具有法律效力的判决。

应用场合：

1.适用于各类建筑工程项目中的电渣压力焊焊接分项工程施工。

2.适用于甲方为工程项目发包方，乙方为专业从事电渣压力焊焊接分项工程施工的承包方。

3.适用于双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就工程施工事宜达成协议的情况。

补充条款：

1.工程变更：如因设计变更