护坡施工合同_0.docVIP

PAGE1/NUMPAGES1

护坡施工合同

护坡施工合同护坡工程施工承包合同甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方茵莱国际项目护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下合同条款，双方严格遵守执行。

一、工程概况1、工程名称：

渝北***项目护坡工程。

2、工程地点：

渝北回兴。

3、工程内容：

甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：

工作面平整、脚手架搭设和拆除、锚杆布惭设、钢筋和钢丝网布设允、排水沟布设、喷浆等绦全部护坡施工内容。

熏4、承包方式：

乙方剩全承包，乙方包人工、眼机械设备、材料场内转媳运、工期、质量、安全汞等二、建设工期总工期酶30天，开工日期以甲厉方通知为准。

本合诛同工期如遇设计变更、袭不可抗力因素以及非乙只方原因的停、窝工时，拎工期经甲方签证后可顺微延。

三、承包单价忌1、本工程价款实行综仰合单价包干：

18元/肮㎡。

2、上述综合急包干单价包括但不限于誊：

乙方为实施本工程所嫌需的全部人工费、机械榴设备及燃油费用、电费优、各项措施费、材料下烂车场内运输，设备进出雀场费、以及乙方负雁责施工现场安全、施工艳现场管理和维护所需全咒部费用，以及利润和税袖金等。

3、前述包枣干单价确定后，在包干尚价范围内，本合同不再炎执行与工程计价有关的盛定额及文件，也不再因棘市场人工及材料等费用袄的涨跌而进行调整，乙别方更不得以亏损等为由斌要求甲方增加合同价款拜，相关可预见及不可预骸见的一切合同风险已经举合同各方预见。

四、工师程量计量所有结算工程揽量以甲方现场收方数量澜为准。

五、工程款支付枕1、乙方按甲方要窘求完成本合同指定的工忧作量，并经甲方确认后蓄十个工作日内一次行付札清。

2、如乙方违早约，甲方有权暂停工程娱款的支付直至乙方违约仗行为消除或取得甲方书抱面谅解之日止。

如乙方仟的违约行为属于根本性代违约的，甲方有权视情末节减少或全部拒付工程芬款。

六、双方职责甲方碉职责1、负责在乙屑方进场前2天提供施工杭场地，并配合乙方施工筛前的测量工作。

2食、协助乙方办理相关手荧续，协助乙方解决施工涧现场周边关系。

3殉、提供乙方施工所需材复料，如水、水泥、河砂吩、铁丝、钢丝网等。

甲粕方提供给乙方的材料需久经乙方签收，如有浪费信和损坏，乙方需照价赔涨偿。

4、做好施工斤质量、工期的监督工作政和工程质量的验收工作晕。

5、配合乙方进行设暂备场内转运。

6、向乙防方提供水源电源接口。

图乙方职责1、指派秋作为乙方履约代表暨项涯目负责人，全权代表乙柳方履行本合同，代表乙铸方处理相关工程事务，乍签收相关工程文件等。

佯2、应严格遵守安耕全生产、文明施工规范奇，确保安全生产和施工晤质量，承担施工过程中汇的所有责任，严格执行补政府有关部门的法规及步政策。

3、应在施女工现场设置警示标志并粕严格人员进出管理，防落止无关人员进入施工现谎场。

4、自行管理吏其现场员工，如发生安陋全事故及其他人身伤亡给事故，均由乙方自行负云责处理并承担一切经济拾和法律责任。

5、负责爆工程资料的整理、归集叼。

6、不得拖欠民髓工工资，工程完工前应饰处理完毕工伤事故等工滩程及与工程有关的事务涌。

乙方应在工程完工后针10日内向甲方提供民阉工工资已付清、工程及矿与工程有关的事务已处御理完毕的书面承诺。

七仪、争议解决履行本炙合同如发生争议，由甲演、乙双方友好协商解决瞄，协商后达成一致意见捆的补充协议是本合同的凭一部分；如协商后不能汀达成一致意见或一方不锻愿意协商的，则交由本寅工程所在地有管辖权的衔人民法院诉讼解决。

八韭、施工工艺要求及工程醇验收标准1、施工苏前对施工面进行清理，榴要求坡面平整，无