购房协议书范本简单版精选.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

购房协议书范本简单版精选

本合同目录一览

第一条房屋基本信息

1.1房屋位置

1.2房屋面积

1.3房屋户型

1.4房屋所有权证号

第二条购房者信息

2.1购房者姓名

2.2购房者身份证号

2.3购房者联系方式

第三条购房款项

3.1购房总价

3.2付款方式

3.3首付款金额

3.4贷款金额

3.5付款时间

第四条交付时间与方式

4.1房屋交付时间

4.2交付方式

第五条产权办理

5.1产权办理时间

5.2产权办理费用

第六条配套设施与服务

6.1物业管理

6.2水电燃气

6.3配套设施

第七条合同的变更和解除

7.1变更条件

7.2解除条件

第八条违约责任

8.1购房者违约责任

8.2开发商违约责任

第九条争议解决方式

9.1协商解决

9.2调解解决

9.3仲裁解决

9.4诉讼解决

第十条合同的生效

10.1合同生效条件

10.2生效时间

第十一条附加条款

11.1甲方（开发商）声明

11.2乙方（购房者）声明

第十二条双方签字

12.1甲方（开发商）签字

12.2乙方（购房者）签字

第十三条合同附件

13.1房屋所有权证复印件

13.2购房者身份证复印件

13.3付款凭证复印件

第十四条其他约定

14.1其他补充条款

14.2双方约定的其他事项

第一部分：合同如下：

第一条房屋基本信息

1.1房屋位置：北京市朝阳区路号，具体栋楼、单元、门牌号见附件一。

1.2房屋面积：建筑面积为平方米，套内使用面积为平方米，具体面积以房产证登记面积为准。

1.3房屋户型：室厅卫，具体户型结构见附件二。

1.4房屋所有权证号：号，证载权利人为。

第二条购房者信息

2.1购房者姓名：。

2.2购房者身份证号：。

2.3购房者联系方式：手机号码为，邮箱为。

第三条购房款项

3.1购房总价：人民币元整（大写：人民币元整）。

3.2付款方式：首付%，剩余款项通过贷款方式支付。

3.3首付款金额：人民币元整（大写：人民币元整）。

3.4贷款金额：人民币元整（大写：人民币元整），贷款年限为年，贷款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。

3.5付款时间：购房者应在本合同签订之日起日内支付首付款，剩余款项在办理房产证过户手续时支付。

第四条交付时间与方式

4.1房屋交付时间：开发商应在本合同签订之日起日内将房屋交付给购房者。

4.2交付方式：开发商将房屋钥匙交付给购房者，并办理相关物业入住手续。

第五条产权办理

5.1产权办理时间：开发商应在本合同签订之日起日内协助购房者办理房产证过户手续。

5.2产权办理费用：办理房产证过户手续所需费用由购房者承担，具体费用以实际发生为准。

第六条配套设施与服务

6.1物业管理：购房者同意接受开发商指定的物业管理公司提供的物业管理服务，物业费用按实际发生支付。

6.2水电燃气：购房者自行承担房屋使用过程中的水电燃气费用。

6.3配套设施：房屋周边配套设施齐全，包括但不限于学校、医院、商场等。

第七条合同的变更和解除

7.1变更条件：本合同一旦签订，除非甲乙双方协商一致，否则任何一方不得单方面变更或解除合同。

7.2解除条件：本合同一旦签订，除非出现法律规定的解除情形，否则任何一方不得单方面解除合同。如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并按实际情况承担相应责任。

第八条违约责任

8.1购房者违约责任：购房者未按本合同约定支付购房款项的，应按逾期付款金额的万分之五支付违约金；购房者未按本合同约定接受房屋交付的，应按逾期交付天数每日支付房屋总价款的万分之五的违约金。

8.2开发商违约责任：开发商未按本合同约定交付房屋的，应按逾期交付天数每日支付购房者房屋总价款的万分之五的违约金；开发商未按本合同约定办理产权过户手续的，应支付购房者人民币元整的违约金。

第九条争议解决方式

9.1协商解决：双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中发生的任何争议。

9.2调解解决：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院申请调解。

9.3仲裁解决：如调解不成，双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁。

9.4诉讼解决：如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十条合同的生效

10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

10.2本合同的附件为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。

第十一条附加条款

11.