必威体育精装版外墙防水补漏施工合同范本5篇.docx

必威体育精装版外墙防水补漏施工合同范本5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就外墙防水补漏施工事项达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：外墙防水补漏施工

4.工程造价：_________

二、施工要求

1.乙方必须按照甲方要求，在不影响甲方正常使用的情况下进行外墙防水补漏施工。

2.乙方必须确保施工质量，保证在保修期内不出现质量问题。

3.乙方在施工过程中，应遵守甲方的规章制度，保证施工现场的整洁和有序。

4.乙方应严格按照国家相关安全标准进行施工，确保施工过程中的安全。

三、工期要求

1.乙方应在签订合同后尽快安排施工，确保在甲方要求的工期内完成施工任务。

2.如因甲方原因或其他不可抗力因素导致施工延期，乙方应提前告知甲方，并协商确定新的施工工期。

四、付款方式

1.甲方应在签订合同后支付乙方工程款的50%作为预付款。

2.乙方完成施工任务并经甲方验收合格后，甲方应支付乙方剩余工程款的50%。

3.乙方在保修期内如无质量问题，甲方应支付乙方保修金。保修金为工程款的10%。

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付乙方款项，应承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

3.乙方如在施工过程中出现安全问题或违反甲方规章制度，应承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.如因合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决结果。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应认真履行合同条款，不得擅自变更或终止合同。如需变更或终止合同，应经双方协商一致，并签订书面协议。

3.合同终止后，乙方应尽快撤出施工现场，并清理好施工现场的垃圾和废弃物。甲方应根据合同约定支付乙方相应的款项。

八、其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。协商不成时，可参照相关法律法规处理。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

3.乙方在签订合同时需向甲方提供企业资质证明及项目经理资质证明等相关资料。甲方（发包方）：_________（签字/盖章）日期：_________年_________月_________日乙方（承包方）：_________（签字/盖章）日期：_________年_________月_________日

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就外墙防水补漏施工事宜，经协商一致，签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程施工范围：_________

二、施工方式

1.乙方负责提供外墙防水补漏施工所需的全部材料和设备，并按照甲方要求进行施工。

2.乙方负责提供施工人员的劳动力和相应的施工工具。

3.乙方应确保施工质量符合相关标准和甲方要求。

三、施工时间

1.乙方应在签订合同后尽快安排施工，确保施工进度符合甲方要求。

2.乙方应确保施工期间不影响甲方的正常使用。

四、质量验收

1.乙方施工完成后，应提交相关质量验收报告，确保施工质量符合相关标准和甲方要求。

2.甲方有权对施工成果进行验收，并提出改进意见。

五、保修条款

1.乙方施工完成后，应提供至少一年的保修期，期间如出现质量问题，乙方应负责免费维修。

2.保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务，确保甲方外墙防水补漏施工效果持久。

六、费用结算

1.乙方应根据实际施工面积计算费用，并提交相关票据和凭证供甲方审核。

2.甲方应在收到乙方提交的结算资料后尽快完成审核，并确保支付乙方的施工费用。

七、违约责任

1.如乙方未按照合同约定时间完成施工任务，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

2.如乙方施工质量不符合