企业施工合同怎么写2490字5篇.docx

企业施工合同怎么写2490字5篇

篇1

企业施工合同

甲方（发包方）：___________________

乙方（承包方）：___________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实守信的原则下，就本工程的施工事项达成一致，特订立本合同，以资双方共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：___________________

2.工程地点：___________________

3.工程范围和内容：___________________

4.工程规模及特征：___________________

二、工程期限

本工程合同总工期为XX天（日历天），开工日期XXXX年XX月XX日，竣工日期XXXX年XX月XX日。（如遇到特殊情况工期顺延）。

三、工程造价及付款方式

篇2

企业施工合同

发包方（甲方）：XX公司

承包方（乙方）：XX公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XX工程

2.工程地点：XX市XX区XX路XX号

3.工程承包方式：包工包料

4.工程范围和内容：具体以施工图纸为准

第二条合同工期

1.合同工期：XX天

2.开工日期：XXXX年XX月XX日

3.竣工日期：XXXX年XX月XX日

第三条合同价款

1.合同价款：XX元（大写：XX元）

2.支付方式：银行转账

3.支付时间：每月支付一次，每次支付合同价款的XX%。

第四条工程质量及验收

1.工程质量：优良

2.验收方式：按照施工图纸和验收规范进行验收。

第五条材料设备供应

1.甲方供应材料设备：具体以施工图纸为准

2.乙方供应材料设备：具体以施工图纸为准

第六条双方职责

1.甲方职责：负责提供施工图纸和验收规范，协调各方关系，确保工程顺利进行。

2.乙方职责：负责按照施工图纸和验收规范施工，确保工程质量符合甲方要求。

第七条违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付合同价款或未提供施工图纸和验收规范，导致工程无法按时开工或竣工，甲方应支付违约金。违约金按每逾期一天，支付合同价款的XX%计算。

2.乙方违约责任：如乙方未按照施工图纸和验收规范施工，导致工程质量不符合甲方要求，乙方应支付违约金。违约金按每逾期一天，支付合同价款的XX%计算。

第八条合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止：如一方违约，另一方有权终止合同。合同终止后，违约方应支付违约金并赔偿因此给对方造成的全部损失。

第九条争议解决

1.争议解决方式：协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。

2.争议解决地点：合同签订地法院或仲裁机构。

第十条其他约定事项

1.安全施工：乙方应确保施工现场安全，采取必要的安全措施，防止事故发生。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。

2.文明施工：乙方应确保施工现场整洁有序，遵守当地环保法规，减少施工噪音、粉尘和废弃物排放。如因乙方原因导致不文明施工行为，乙方应承担相应责任。

3.保修服务：工程竣工后，乙方应提供至少一年的保修服务。保修期内如出现质量问题，乙方应负责维修或更换相关设备。保修期从竣工验收合格之日起计算。

4.违约责任：除上述约定外，如一方违反合同其他条款，违约方应承担相应的违约责任。违约金按每逾期一天，支付合同价款的XX%计算。如违约金不足以弥补因此给对方造成的全部损失，违约方还应赔偿因此给对方造成的全部损失。

5.合同修改与补充：本合同未尽事宜或需要修改补充的，双方应协商一致并签订书面协议。协议内容与本合同具有同等法律效力。如双方协商不成或一方违约导致合同无法继续履行时，双方可通过仲裁或诉讼解决争议。仲裁机构或法院在裁决时应遵循公平、公正原则进行裁决。同时，双方应尊重仲裁裁决或判决结果并履行相应义务。若一方不履行裁决或判决结果时另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。在执行过程中若发生争议双方应友好协商解决；协商不成的双方同意由合同签订地法院管辖并审理此案。在执行过程中所产生的费用由违约方承担（包括仲裁费、诉讼费、律师费等）。对于执行过程中可能涉及的必威体育官网网址事项双方应严格必威体育官网网址并不得泄露给第三方；否则泄露方应