吉林建设工程施工合同范本2024年.docxVIP

?吉林建设工程施工合同范本2024年

合同编号：____________

甲方（发包人）：____________

乙方（承包人）：____________

一、工程概况

1.工程名称：____________

2.工程地点：____________

3.工程规模：____________

4.工程内容：详见附件一《施工图纸及工程量清单》。

二、合同范围

1.乙方根据甲方提供的施工图纸、工程量清单及有关技术资料，按照国家及行业现行的施工及验收规范、质量标准、安全标准等进行施工。

2.乙方负责提供为完成本工程所需的全部施工设备、材料、劳动力等。

三、合同价款

1.本工程合同价款为人民币_______元（大写：____________元整）。

2.除非双方另有约定，合同价款在本合同签订后不得调整。

四、工期

1.本工程工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

2.如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应友好协商解决。

五、质量标准

1.本工程质量标准按照国家及行业现行的相关规范、标准执行。

2.乙方应保证工程质量达到合格标准，并努力争创优质工程。

六、支付方式

（1）合同签订后_______天内，支付合同价款的_______%；

（2）工程进度达到_______%时，支付合同价款的_______%；

（3）工程竣工验收合格后_______天内，支付合同价款的_______%；

（4）工程保修期满后_______天内，支付合同价款的_______%。

2.乙方应提供合法有效的发票，甲方按约定付款。

七、验收与保修

1.乙方应在工程完工后及时向甲方提出验收申请，甲方应在接到申请后_______天内组织验收。

2.工程验收合格后，乙方向甲方提交完整的工程资料。

3.乙方应按照国家及行业规定对本工程实行保修，保修期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。

八、违约责任

1.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同价款的_______%。

2.乙方未按约定工期完成工程的，每逾期一天，应向甲方支付违约金_______元。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

十、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（发包人）：____________

乙方（承包人）：____________

签订日期：____________年____________月____________日

附件一：《施工图纸及工程量清单》

附件二：《工程质量保修书》

附件三：《安全生产责任书》

注意事项：

1.合同双方应确保合同内容符合相关法律法规，避免出现无效条款。

2.合同中的工程范围、工期、质量标准、合同价款等关键条款应明确具体，以减少履行过程中的纠纷。

3.注意支付方式的合理性，确保按工程进度付款，避免资金风险。

4.验收条款应详细规定验收标准和程序，确保工程质量的合格。

5.违约责任条款应具体规定违约的情形和违约金的计算方式。

6.争议解决方式应选择对双方均有利的方式，并明确约定管辖法院。

解决办法：

1.在签订合同前，双方应充分沟通，确保对合同条款的理解一致。

2.对于可能发生的风险和纠纷，应在合同中预先设定解决方案。

3.在合同履行过程中，双方应严格按照合同约定操作，如有变更，应及时签订书面补充协议。

法律名词解释：

合同价款：指乙方完成合同约定的工程内容，甲方应支付给乙方的全部费用。

工期：指乙方完成合同约定的工程内容所需要的时间期限。

质量标准：指合同规定的工程应达到的国家或行业质量要求。

验收：指甲方对乙方完成的工程进行检验，确认工程质量符合合同约定。

保修：指乙方在工程验收合格后，对工程出现的质量问题在一定期限内负责修复。

违约责任：指合同一方因违反合同约定而应承担的法律责任。

争议解决：指双方对合同履行过程中的纠纷采取的解决方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼。

1.特殊场合：如果工程在冬季施工，可能会遇到极端寒冷天气。

补充条款：如果因为不可抗力的极端天气影响，导致工期延误，乙方应立即通知甲方，并根据实际情况合理延长工期。

应用场合：

场合一：

补充条款：

鉴于本工程位于东北地区，冬季可能会遭遇严重寒冷天气，双方同意，如遇极端天气影响施工，工期将根据实际受阻天数顺延。

2.特殊场合：工程中需要使用特殊的施工技术或材料。

补充条款：若乙方在施工过程中需要采用特殊技术或材料，应提前与甲方协商，并得到甲方书面同意。

应用场合：

场合二：

补充条款：

若