2025湖南省小型建设工程施工合同.docxVIP

?合同编号：

甲方（发包方）：

地址：

联系电话：

联系人：

乙方（承包方）：

地址：

联系电话：

联系人：

鉴于甲方为建设工程的需要，同意乙方承建该项工程；鉴于双方均愿意遵守国家法律法规，公平、公正、公开地完成本次工程建设，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程规模：

1.4工程内容：

1.5工程总价：

第二条合同工期

本合同工程工期为天，自合同签订之日起计算。

第三条质量标准

3.1工程质量应达到标准。

3.2工程验收不合格的，乙方应按甲方的要求及时整改，并承担由此产生的一切费用。

第四条合同价款及支付

4.1双方确认，本工程总价款为元（大写：元整）。

4.2甲方应按照本合同约定的付款节点及时支付乙方工程进度款。

4.3工程验收合格后，甲方应支付乙方剩余合同价款。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

5.2乙方未按约定时间完成工程的，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

签订日期：年月日

注意事项及解决办法：

1.合同的履行：双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方未按约定履行，另一方有权要求违约方承担违约责任。

2.工程质量：乙方应确保工程质量达到约定的标准。如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求及时整改，并承担由此产生的一切费用。

3.合同价款的支付：甲方应按照约定的付款节点及时支付乙方工程进度款。如甲方逾期支付，应按照逾期天数向乙方支付违约金。

4.争议解决：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.发包方（甲方）：指委托他人完成工程建设的一方，在本合同中为甲方。

2.承包方（乙方）：指接受发包方委托，承担工程建设的一方，在本合同中为乙方。

3.建设工程：指根据甲方需求，乙方进行施工建设的项目。

4.工程验收：指工程完成后，甲方对工程质量、进度、安全等方面进行检查，以确认工程是否符合约定标准的过程。

5.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。

6.争议解决：指在合同履行过程中，双方发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决的过程。

7.合同履行：指合同双方按照合同约定，履行各自的权利和义务的过程。

应用场合：

1.适用于湖南省范围内的小型建设工程项目。

2.适用于甲方为建设工程需求方，乙方为承建方的情况。

3.适用于双方就工程项目的施工、质量、价款等方面达成一致的情况。

补充条款：

1.环境保护：双方应遵守国家环境保护法律法规，确保工程施工过程中的环境保护措施得到有效实施。如因乙方施工导致环境污染，乙方应承担相应的法律责任。

2.安全生产：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，确保工程施工过程中的安全生产。如因乙方施工导致安全事故，乙方应承担相应的法律责任。

3.知识产权：乙方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权。如因乙方侵权导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的法律责任。

4.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。如不可抗力导致乙方无法按期完成工程，乙方应承担相应的违约责任。

5.合同的变更和解除：双方同意，合同履行过程中如有变更或解除需求，应书面协商一致。如一方未经对方同意擅自变更或解除合同，应承担相应的违约责任。

附件列表：

1.工程设计图纸及相关技术资料

2.工程量清单

3.材料设备采购清单

4.施工组织