防火门、防盗门制作安装施工合同7篇.docx

防火门、防盗门制作安装施工合同7篇

篇1

#合同编号：_________

#工程名称：_________

#工程地点：_________

#甲方（发包方）：_________

#乙方（承包方）：_________

#签订日期：_________

#一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：防火门、防盗门的制作、安装及施工。

#二、合同总价及支付方式

1.合同总价：人民币_________元整（￥_________）。

2.支付方式：

-银行转账：甲方将款项转入乙方指定的银行账户。

-转账凭证：每次转账后，乙方需提供相应的转账凭证给甲方。

#三、工期及进度要求

1.工期：自合同签订之日起，乙方需在_________天内完成全部工程内容。

2.进度要求：

-乙方需每周向甲方提供详细的施工进度报告。

-甲方有权对施工进度进行监督，并提出调整意见。

#四、技术要求及质量标准

1.技术要求：

-防火门需符合《防火门技术规范》GB/T25001-2024。

-防盗门需符合《防盗门安全通用技术条件》GB/T17565-2024。

2.质量标准：

-防火门和防盗门的质量合格率需达到100%。

-乙方需提供相应的产品质量检测报告。

#五、验收标准及方式

1.验收标准：依据《防火门技术规范》GB/T25001-2024和《防盗门安全通用技术条件》GB/T17565-2024进行验收。

2.验收方式：甲方组织相关部门进行验收，验收过程需详细记录，并形成验收报告。

3.验收时间：工程完成后，乙方需提供完整的验收资料，甲方在收到资料后组织验收。

4.保修期：工程验收合格后，乙方需提供一年的保修期，保修期内出现质量问题，乙方需负责维修。

#六、违约责任及赔偿标准

1.甲方违约责任：甲方未能按时支付款项的，需向乙方支付违约金，违约金为合同总价的10%。

2.乙方违约责任：乙方未能按时完成工程的，需向甲方支付违约金，违约金为合同总价的10%。同时，乙方还需赔偿甲方因此造成的损失。

3.其他违约责任：在合同履行过程中，如因一方违约导致另一方损失的，违约方需赔偿受损方的全部损失。

#七、不可抗力及处理方式

1.不可抗力：如因自然灾害、政策调整等不可抗力因素导致合同无法按时履行的，双方可协商解除合同或延期履行。

2.处理方式：在不可抗力事件发生后，双方应及时沟通，共同协商解决合同履行问题。如协商不成的，可依据相关法律法规进行处理。

#八、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构进行仲裁或向人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。

2.管辖法院：如因本合同引起的争议需通过诉讼解决，双方同意由合同签订地的人民法院管辖。

篇2

#合同当事人：

甲方（业主）：[甲方姓名/公司名称]

乙方（施工单位）：[乙方公司名称]

#工程概况：

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

#甲方工作：

1.提供施工所需的水电资源：甲方应确保施工期间的水电供应，并承担相关费用。

2.提供施工场地：甲方应提供乙方施工所需的场地，并确保场地的安全性。

3.协助施工：甲方应协助乙方解决施工过程中的相关问题，确保施工顺利进行。

#乙方工作：

1.制作与安装防火门、防盗门：乙方应根据甲方的需求，制作并安装防火门和防盗门。

2.确保施工质量与安全：乙方应确保施工质量和安全，使用合格的材料和工艺。

3.提交施工报告：乙方应在施工完成后，向甲方提交详细的施工报告，包括施工进度、质量检查结果等。

#施工进度：

1.制作阶段：乙方应在签订合同后尽快开始制作防火门和防盗门，确保按时完成制作任务。

2.安装阶段：乙方应在制作完成后，尽快开始安装工作，确保在规定时间内完成安装任务。

3.验收阶段：乙方应在完成安装后，向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后尽快进行验收。

#违约责任：

1.甲方违约：如甲方未能按照合同