《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》8篇.docxVIP

《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》8篇

篇1

合同编号：_________

工程名称：_________

工程地点：_________

发包人（全称）：_________

承包人（全称）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工劳务分包事项协商一致，特订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、劳务分包方式

1.劳务分包范围：_________

2.劳务分包方式：根据本工程的实际情况，双方协商采用以下劳务分包方式：

（1）包工包料；

（2）包工不包料；

（3）其他方式。

三、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：根据本工程的实际情况，双方协商确定本合同工期为：_________天。

四、质量标准

1.工程质量标准：根据本工程的实际情况，双方协商确定工程质量标准为：_________。

2.工程质量要求：_________。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：根据本工程的实际情况，双方协商确定合同价款为：_________元。

2.支付方式：根据本工程的实际情况，双方协商确定支付方式为：_________。

六、履约保证金及返还方式

1.履约保证金金额：根据本工程的实际情况，双方协商确定履约保证金金额为：_________元。

2.履约保证金返还方式：根据本工程的实际情况，双方协商确定履约保证金返还方式为：_________。

七、违约责任及赔偿标准

1.违约责任：如一方违约，违约方应赔偿对方因此所受的全部损失。

2.赔偿标准：根据本工程的实际情况，双方协商确定赔偿标准为：_________。

八、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.管辖法院：根据本工程的实际情况，双方协商确定管辖法院为：_________人民法院。

九、合同生效条件及时间

1.合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效时间：根据本工程的实际情况，双方协商确定合同生效时间为：_________年_________月_________日。

十、其他约定事项

1.双方应严格遵守合同约定，确保合同的顺利实施。如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等的法律效力。

3.本合同一式两份，双方各执一份。具有同等的法律效力。

4.其他约定事项：_________。

篇2

示范文本

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建设工程施工劳务分包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、劳务分包内容

1.劳务分包范围：_________

2.劳务分包方式：_________

3.劳务分包期限：_________

4.劳务分包价款：_________

三、双方权利义务

1.甲方权利义务

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供合格的施工劳务。

（2）甲方有权对乙方的施工劳务进行监督、检查。

（3）甲方有义务按照合同约定支付劳务分包价款。

（4）甲方有义务为乙方提供必要的技术支持和施工条件。

2.乙方权利义务

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务分包价款。

（2）乙方有权要求甲方提供必要的技术支持和施工条件。

（3）乙方有义务按照合同约定提供合格的施工劳务。

（4）乙方有义务接受甲方的监督、检查。

四、施工质量控制与验收

1.乙方应建立健全施工质量控制制度，确保施工质量符合相关标准。

2.甲方有权对施工质量进行