分包合同变更协议6篇.docx

分包合同变更协议6篇

篇1

合同编号：[合同编号]

日期：[日期]

变更方：[变更方名称]

被变更方：[被变更方名称]

原合同：[原合同名称]

一、变更内容

经双方协商，对原合同进行如下变更：

1.合同主体变更：将原合同中的承包方由[原承包方名称]变更为[新承包方名称]。

2.工程内容变更：对原合同中的工程内容进行如下调整：[具体调整内容]。

3.价格及支付方式变更：将原合同中的价格及支付方式调整为：[具体调整内容]。

4.工期变更：将原合同中的工期调整为：[具体调整内容]。

5.违约责任变更：对原合同中的违约责任条款进行如下修改：[具体修改内容]。

6.其他条款变更：对原合同中的其他条款进行如下修改：[具体修改内容]。

二、双方权利与义务

1.权利：

（1）变更方有权根据市场需求和实际情况，对原合同进行必要的调整。

（2）被变更方有权要求变更方按照变更后的合同约定履行义务。

2.义务：

（1）变更方应按照变更后的合同约定，按时支付款项，提供必要的支持和资料，并确保工程质量和进度。

（2）被变更方应按照变更后的合同约定，按时完成工程任务，并提供优质的服务。

三、违约责任

1.违约方应承担的违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：赔偿损失、支付违约金等。

2.违约责任的承担方式：违约责任的承担方式应根据违约方的实际情况和违约程度，由双方协商确定。

四、争议解决

1.争议解决方式：在履行合同过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。

2.管辖法院或仲裁机构：具体管辖法院或仲裁机构应根据实际情况，由双方协商确定。

五、其他条款

1.必威体育官网网址条款：双方应对合同内容及履约过程中获知的对方商业秘密和技术秘密必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

2.合同生效条款：本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.补充条款：如有其他未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

变更方（签字/盖章）：[变更方名称]

日期：XXXX年XX月XX日

被变更方（签字/盖章）：[被变更方名称]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

丙方（原分包人）：_________

丁方（新分包人）：_________

鉴于甲方与乙方签订的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”）以及丙方与乙方签订的《建设工程施工分包合同》（以下简称“原分包合同”），现因故需对原分包合同进行变更，经协商一致，达成如下协议：

一、协议背景

1.主合同签订情况：甲方与乙方于____年__月__日签订了主合同，约定由乙方承包建设某一工程项目。

2.原分包合同签订情况：丙方与乙方于____年__月__日签订了原分包合同，约定由丙方分包该工程的某一部分。

3.变更原因：因工程实际需要，需对原分包合同进行变更，经协商一致，决定终止原分包合同，并由丁方替代丙方成为新的分包人。

二、协议内容

1.终止原分包合同：经协商一致，决定自本协议生效之日起终止原分包合同。乙方和丙方应确保原分包合同的终止不影响工程的顺利进行。

2.新分包合同的签订：乙方和丁方应在本协议生效之日起签订新的《建设工程施工分包合同》（以下简称“新分包合同”），明确双方的权利和义务。新分包合同的签订应符合相关法律法规的规定，并遵循公平、公正的原则。

3.变更内容的生效时间：本协议自各方签字或盖章之日起生效。生效后，原分包合同即行终止，新分包合同开始履行。

4.违约责任：各方应本着诚实信用的原则履行本协议。如一方违约，应承担相应的违约责任。

5.其他约定事项：在本协议履行过程中，如遇到不可抗力等因素导致本协议无法继续履行，各方应协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼等途径解决。

三、协议签署

本协议一式四份，甲方、乙方、丙方和丁方各执一份。具有同等法律效力。

甲方（签字或盖章）：_________

乙方（签字或盖章）：_________

丙方（签字或盖章）：_________

丁方（签字或盖章）：_________

日期：____年__月__日

篇3

甲方（发包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[