通信建设工程施工合同书范本6篇.docx

通信建设工程施工合同书范本6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

2.乙方应在规定工期内完成施工任务。如有特殊情况，乙方需提前告知甲方，并协商解决方案。

第三条工程价款及支付方式

1.工程价款：_________元（大写：_________元整）。具体支付方式如下：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总金额的_________%（小写：_________元整）；

（2）工程完成_________%时，甲方支付乙方工程总金额的_________%（小写：_________元整）；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总金额的剩余款项。

2.乙方在收款时，需提供相应的发票或收据。

第四条工程质量及验收标准

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度定期向甲方代表提供质量检查记录表和有关资料。

3.工程竣工验收时，应以国家颁发的相关规范、规程为依据进行验收。验收不合格的，乙方需按要求进行整改。

4.甲方代表在验收过程中提出的疑问或要求整改的地方，乙方应及时处理。处理完毕后，应再次提交验收申请。

5.验收合格后，双方应签署竣工验收报告。报告内容包括工程概况、施工情况、验收结果等必要信息。

6.竣工验收合格后，乙方应按规定提交全部竣工资料。甲方应在收到竣工资料后一周内审核完毕。审核通过后，甲方应返还乙方提供的全部竣工资料。

7.如果因乙方原因造成工程质量不合格或无法按时交付工程，乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。

第五条违约责任及赔偿损失

1.乙方在施工过程中，如违反合同条款或发生质量问题，应承担相应的违约责任和赔偿责任。具体包括：

（1）工程质量不合格的，乙方需按要求进行整改，并承担相应的费用；

（2）工程逾期交付的，乙方需按合同约定支付违约金；

（3）乙方在施工过程中造成甲方或其他第三方损失的，需承担相应的赔偿责任。

2.甲方如违反合同条款或未能按时支付工程进度款，应承担相应的违约责任和赔偿责任。具体包括：

（1）甲方未按时支付工程进度款的，需按合同约定支付违约金；

（2）甲方在施工过程中提出不合理要求或变更设计导致工程逾期的，需承担相应的赔偿责任。

3.双方如有其他违约行为，应根据实际情况承担相应的违约责任和赔偿责任。具体责任和赔偿金额应根据双方协商确定。

第六条争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以通过以下途径解决：

（1）调解：双方可以向当地建设主管部门或其他相关单位申请调解；

（2）仲裁：双方可以向当地仲裁委员会申请仲裁；

（3）诉讼：如果仲裁结果仍无法解决问题，双方可以向当地人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定。判决结果出来后，双方应按规定履行判决义务。如一方不履行判决义务，另一方可以向人民法院申请强制执行。在争议解决过程中，双方应保留好相关证据和材料，以便在需要时提供证明。同时，双方也应积极配合相关部门和司法机关的调查取证工作。争议解决后，双方应继续履行合同中未涉及的其他条款和义务。如仍有其他问题或纠纷出现，双方应再次通过友好协商解决或按照相关法律法规和程序规定解决。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未涉及的其他条款和义务。如仍有其他问题或纠纷出现，双方应再次通过友好协商解决或按照相关法律法规和程序规定解决。具体责任和赔偿金额应根据双方协商确定或按照相关法律法规和程序规定执行。同时，双方也应积极配合相关部门和司法机关的调查取证工作。争议解决后，双方应继续履行合同中未涉及的其他条款和义务。如仍有任何问题或纠纷出现，双方应再次通过友好协商解决或按照相关法律法规和程序规定解决。

篇2

工程名称：XXXX通信工程项目

建设