园林建筑工程施工分包合同书2024年.docxVIP

?园林建筑工程施工分包合同书2024年

合同编号：__________

甲方（总包方）：__________

乙方（分包方）：__________

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程承包方式：__________

1.5工程合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。

第二条分包范围及内容

2.1分包工程范围：乙方承担的园林建筑工程施工内容为：__________

2.2分包工程内容：__________

第三条工程进度及质量

3.1工程进度：乙方应按照甲方提供的施工进度计划完成分包工程，如有变更，乙方应按甲方的书面通知进行调整。

3.2工程质量：乙方应确保分包工程质量符合国家及行业标准，达到甲方要求的质量标准。

第四条工程款项支付

4.1付款方式：甲方按照合同约定的付款进度支付工程款项。

4.2付款期限：甲方应在收到乙方提交的发票及验收合格的工程量清单后____个工作日内支付相应款项。

4.3担保：为确保乙方按时完成工程，乙方应提供等同于合同总价____%的担保。

第五条工程变更及索赔

5.1工程变更：如因甲方原因导致工程变更，乙方应按甲方书面通知进行调整，由此产生的费用及工期延误，甲方应予以承担。

5.2索赔：如因乙方原因导致工程进度延误或质量问题，乙方应承担相应的违约责任。

第六条工程验收及交付

6.1验收标准：分包工程应按照国家及行业标准进行验收。

6.2验收程序：乙方应在工程完成后向甲方提交验收申请，甲方应在收到验收申请后____个工作日内组织验收。

6.3交付：验收合格后，乙方应按照甲方的要求办理交付手续。

第七条违约责任

7.1甲方违约：如甲方未能按约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担违约责任。

7.2乙方违约：如乙方未能按照合同约定完成工程或工程质量不符合标准，甲方有权要求乙方承担违约责任。

第八条争议解决

8.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。

8.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

9.2合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（总包方）：__________

乙方（分包方）：__________

签订日期：__________

甲方（总包方）签字：__________

乙方（分包方）签字：__________

甲方（总包方）盖章：__________

乙方（分包方）盖章：__________

见证人（如适用）：__________

特此合同。

注意事项：

1.合同编号：确保合同编号的唯一性和可追溯性，便于管理和查询。

2.主体资格：甲方和乙方均需具备相应的法律主体资格，能够独立承担法律责任。

3.分包范围及内容：明确分包工程的具体范围和内容，避免因理解不一致导致的纠纷。

4.工程进度和质量：严格按照合同约定的进度和质量标准执行，确保工程顺利进行。

5.款项支付：明确款项支付的进度、期限和方式，保障双方的合法权益。

6.工程变更及索赔：合理处理工程变更和索赔事项，确保合同履行的灵活性。

7.验收及交付：明确工程验收的标准和程序，确保工程质量和交付的顺利进行。

8.违约责任：明确违约责任和解决方式，保障双方权益。

9.争议解决：选择合适的争议解决方式，如协商、调解或诉讼。

解决办法：

1.协商解决：在合同执行过程中出现问题时，通过友好协商解决。

2.法律途径：如协商无果，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

关键词语的法律名词解释：

1.合同：指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.分包：指在总包合同的基础上，总包方将部分工程交由其他具有相应资质的承包方施工的行为。

3.担保：为确保债务的履行，债务人或第三人提供一定的财产或承诺作为履行债务的保证。

4.违约责任：指合同当事人违反合同义务所应承担的民事责任。

5.争议解决：指合同当事人之间因合同履行产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决的过程。

6.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求法院对民事争议进行审理和判决的行为。

7.见证人：指在合同签订过程中，作为第三方见证合同签订过程并签字确认的人。

特殊应用场合及补充条款：

1.场合：乙方为跨区域合作的施工团队，对当地法规和标准不熟悉。

补充条款：鉴于乙方对当地法规和标准可能存在不了解，双方约定，甲方应提供相关的法规和标准资料给乙方，并协助乙方理解及适应当地施工要求。

2.场合：工程项目位于环境保护区内，对环保要求极高。

补充条款：考虑到工程位于环保敏感区域，双方同意增加环保条款，乙方在施工过程中必须采取有效措施保护生态环境，