承包道路养护合同范本6篇.docx

承包道路养护合同范本6篇

篇1

发包人（甲方）：[名称]

承包人（乙方）：[名称]

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就本工程承包事宜，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：对指定道路进行养护作业，包括但不限于清扫、洒水、绿化维护等。

二、合同工期

1.承包期限：本合同承包期限为XX年，自合同签订之日起生效。

2.养护周期：每周进行XX次养护作业，具体时间为每周的XX至XX。

三、养护费用及支付方式

1.养护费用：每年养护费用为人民币XX元整（￥XX），包含但不限于材料费、人工费、机械使用费等。

2.支付方式：每年养护费用分XX次支付，每次支付人民币XX元整（￥XX）。具体支付时间为每年的XX月XX日和XX月XX日。

四、双方权利义务

1.甲方权利义务：

（1）甲方有权监督乙方的养护作业质量，对不符合要求的作业有权要求乙方返工或整改。

（2）甲方需按照合同约定向乙方支付养护费用，不得拖欠或克扣。

（3）甲方需为乙方的养护作业提供必要的支持和协助。

2.乙方权利义务：

（1）乙方需按照合同约定进行养护作业，确保作业质量符合甲方要求。

（2）乙方需严格遵守安全施工规范，确保养护作业过程中的安全。

（3）乙方需妥善保管甲方提供的材料和设备，不得损坏或丢失。

五、违约责任及赔偿标准

1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定向乙方支付养护费用，每逾期一天，需向乙方支付违约金人民币XX元整（￥XX）。同时，甲方需赔偿乙方因违约所造成的全部损失。

2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定进行养护作业或作业质量不符合甲方要求，乙方需向甲方支付违约金人民币XX元整（￥XX）。同时，乙方需赔偿甲方因违约所造成的全部损失。

六、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：本合同的争议解决方式为仲裁或诉讼。若双方协商不成，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.管辖法院：本合同的管辖法院为甲方所在地人民法院。

七、合同生效条件及份数

1.合同生效条件：本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2.合同份数：本合同一式XX份，甲、乙双方各执XX份。具有同等法律效力。

发包人（甲方）：[名称]

承包人（乙方）：[名称]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就道路养护工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：对指定道路进行养护，包括路面保洁、绿化维护、设施修复等。

二、养护期限

1.养护期限自合同签订之日起至道路使用结束之日止。

2.在养护期限内，乙方应持续进行道路养护工作，确保道路始终保持良好状态。

三、养护费用及支付方式

1.养护费用根据道路长度、养护工作量及市场价格等因素确定，具体费用以双方协商为准。

2.甲方应按季度或年度向乙方支付养护费用，具体支付方式及时间以双方协商为准。

3.乙方应在收到款项后，向甲方提供正规的发票和收据。

四、养护质量标准及要求

1.乙方应严格按照国家及地方相关标准进行道路养护工作。

2.路面保洁应做到无垃圾、无积水、无污渍，绿化维护应确保植物健康、美观，设施修复应及时、准确。

3.甲方有权对乙方的养护工作进行定期检查和验收，如未达到质量标准，乙方应按要求进行整改。

五、安全施工及文明作业要求

1.乙方应制定安全施工措施和文明作业规范，并严格遵守。

2.在施工过程中，乙方应采取有效的安全防护措施，确保施工人员及行人的安全。

3.乙方应保持施工现场的整洁和卫生，避免对周围环境造成污染。

六、违约责任及赔偿约定

1.甲方未按时支付养护费用的，应按日向乙方支付违约金，具体数额以双方协商为准。

2.乙方未按照合同约定进行养护工作，导致甲方损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。

3.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方应友好协商解决。

七、争议解决方式及管辖法院

1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商不成