乡村道路质量协议5篇.docx

乡村道路质量协议5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乡村道路质量协议如下：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：对乡村道路进行建设，包括路面硬化、排水设施、绿化带等。

二、工程质量

1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行工程施工，确保工程质量符合设计要求和合同约定。

2.甲方有权对工程质量进行监督，发现质量问题及时提出并要求乙方进行整改。

3.工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的质量保证资料，并配合甲方进行工程验收。

三、合同价款及支付方式

1.工程总造价：_________元。

2.支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。具体支付时间和金额如下：

（1）合同签订后，甲方应向乙方支付工程总造价的_________%作为预付款。

（2）工程进行到一半时，甲方应向乙方支付工程总造价的_________%。

（3）工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付剩余的工程款项。

四、施工期限及进度

1.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保工程按时完成。

2.甲方有权对施工进度进行监督，发现进度缓慢或停工情况及时提出并要求乙方进行整改。

3.乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定向乙方支付工程款项，则应承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照合同约定完成工程施工，则应承担相应的违约责任。

3.甲乙双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定事项

1.乙方在工程施工过程中应注意安全施工，确保施工人员和过往行人的安全。如因乙方施工原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

2.甲方有权对乙方施工的乡村道路进行管理和维护，确保道路畅通无阻。乙方应配合甲方的管理工作。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，可由双方协商补充。

甲方（发包方）：_________（签字盖章）

乙方（承包方）：_________（签字盖章）

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（建设单位）：XXXX

乙方（施工单位）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就乡村道路质量协议达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：乡村道路建设工程

2.工程地点：XXXX乡村地区

3.工程内容：乡村道路建设，包括路面铺装、排水设施、交通标志等

4.工程规模：道路总长度XXXX米，宽度XXXX米

二、工程质量

1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和合同约定。

2.乙方应建立健全的质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量稳定可靠。

3.甲方有权对工程质量进行监督检验，乙方应积极配合，如实提供相关资料。

三、验收与保修

1.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后尽快组织验收。

2.验收时，乙方应提供完整的施工记录、质量自检报告等相关资料。

3.验收合格后，甲方应签署验收报告，并将验收报告副本提交给乙方。

4.乙方应按规定提供一定年限的保修服务，保修期内如出现质量问题，乙方应及时进行修复。

四、违约责任

1.甲方应按时支付工程进度款，如因甲方原因造成工程停工或延误工期，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方应按时完成施工任务，如因乙方原因造成工程停工或延误工期，乙方应承担相应的违约责任。

3.甲方和乙方在履行合同过程中，如因违约造成对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

五、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.在合同履行过程中，如需修改或补充合同条款，应经双方协商一致后签订补充协议。

4.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可协商解除合同。

5.合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜。

6.本合同未尽事宜，可参照《中华人民共和国合同法》及相关