木工班组承包合同协议书范本8篇.docxVIP

木工班组承包合同协议书范本8篇

篇1

发包人（甲方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

承包人（乙方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程的木工班组承包事宜，达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX。

2.工程地点：XXXX。

3.工程内容：XXXX。

二、承包范围及内容

1.承包范围：本工程的木工班组施工任务。

2.承包内容：包括但不仅限于木工作业的施工、质量检查、验收等工作。

三、承包方式

1.本工程采用包工包料的方式，由乙方负责提供施工所需的全部材料和工具。

2.乙方应按照甲方的施工要求和进度安排，组织人员和设备进行施工作业。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：本工程的木工班组承包价款为人民币（大写）XXXX元整（￥XXXX）。该价款包括但不仅限于施工所需的全部材料和人工费用。

2.支付方式：甲方应在合同签订后支付合同价款的XX%作为预付款，即人民币（大写）XXXX元整（￥XXXX）。剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。具体支付时间和金额按照甲方与业主签订的施工合同约定执行。

五、质量要求和验收标准

1.乙方应确保施工质量符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定，以及甲方与业主签订的施工合同的要求。

2.乙方应在施工完成后，向甲方提交验收申请，并提供完整的验收资料。甲方应在收到验收申请后及时进行验收，并出具验收报告。

3.如果验收发现质量问题，乙方应及时进行整改，并承担相应的责任和费用。

六、安全文明施工要求

1.乙方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和相关法律法规的规定，以及甲方与业主签订的施工合同的安全文明施工要求。

2.乙方应建立健全安全文明施工管理制度，加强人员安全教育，确保施工过程的安全文明。

3.甲方有权对乙方的安全文明施工进行监督和检查，发现问题及时提出整改要求。乙方应及时进行整改，并承担相应的责任和费用。

七、违约责任及赔偿损失

1.乙方在施工过程中，如因自身原因造成工期延误或质量不符合要求的，应承担相应的违约责任和赔偿责任。

2.甲方如因自身原因造成工期延误或未能及时支付合同价款的，应承担相应的违约责任和赔偿责任。

3.如因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应协商解决。

八、争议解决方式及管辖法院

1.本合同的争议解决方式采用仲裁或诉讼的方式。如双方协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同的管辖法院为合同签订地的人民法院。如有其他约定，按照约定执行。

九、合同生效时间及份数

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同有效期为工程竣工验收合格之日起至保修期满之日止。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。未尽事宜可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

#甲方：XXX（以下简称甲方）

#乙方：XXX（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就木工班组承包事宜协商一致，签订本合同。

#一、工程概况

1.工程名称：XXX木工班组承包工程

2.工程地点：XXX

3.承包范围：木工班组承包范围内的所有工作。

4.承包方式：包工包料。

5.合同工期：自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天。

#二、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

-甲方应确保工程款及时支付。

-甲方应提供必要的生活和工作环境。

-甲方应监督乙方的施工质量和进度。

2.乙方权利与义务

-乙方应按照合同约定完成木工班组承包范围内的所有工作。

-乙方应确保施工质量符合甲方要求。

-乙方应遵守甲方的施工进度安排。

-乙方应确保施工安全，避免发生工伤事故。

#三、合同价款与支付方式

1.合同价款：本合同总价为人民币XXX元（大写：XXX）。

2.支付方式：

-合同签订后，甲方支付乙方预付款XXX元（大写：XXX）。

-乙方完成木工班组承包范围内的所有工作后，甲方支付剩余款项。

3.甲方如不按合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款XX%的违约金。

#四