县城房屋建设工程承包合同7篇.docx

县城房屋建设工程承包合同7篇

篇1

甲方（发包方）：_________，地址：_________，联系电话：_________。

乙方（承包方）：_________，地址：_________，联系电话：_________。

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方位于县城的房屋建设工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________。

2.工程地点：_________。

3.工程内容：_________。

4.工程规模：_________。

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责购买施工所需的全部材料和设备，并承担施工过程中的全部费用。

三、合同价款

1.工程总价款为人民币_________元整（大写：_________元整）。该价款为固定价款，不因市场价格波动而调整。

2.甲方在合同签订后7个工作日内向乙方支付合同总价的30%作为预付款，即人民币_________元整（大写：_________元整）。

3.乙方在收到预付款后开始施工，并在工程竣工验收合格后，向甲方提供结算清单和发票。甲方在收到结算清单和发票后7个工作日内向乙方支付剩余的合同价款。

四、工期及进度

1.工程开工日期为合同签订后10个工作日，竣工日期为合同签订后30个工作日。如有特殊情况需调整工期，应提前与甲方协商。

2.乙方应严格按照施工进度计划施工，确保工期和质量。甲方有权对施工进度进行监督。

五、质量标准及验收

1.乙方应确保施工质量符合《建设工程质量评价标准》及相关行业标准。在施工过程中，甲方有权对施工质量进行监督。

2.工程竣工验收时，甲方应组织专业人员进行验收，并出具验收报告。验收合格后，双方应签署竣工验收文件。如验收不合格，乙方应按要求进行整改。

3.工程质量保证期为1年，自竣工验收之日起开始计算。在质量保证期内，乙方应对工程质量负责，如出现质量问题应及时进行修复或更换。

六、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付预付款或结算款，每逾期一天，应向乙方支付合同总价的1‰作为违约金。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应向甲方承担相应的违约责任。具体违约责任按合同约定执行。

3.双方如有其他违约行为，应根据实际情况承担相应的违约责任。

七、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定，积极配合法院的调查取证工作。

2.判决生效后，一方不履行义务的，另一方可依法向有管辖权的人民法院申请强制执行。在执行过程中，双方应遵守执行程序的规定，确保执行结果的公正性和有效性。

3.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分义务。如因争议导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同或采取其他适当的补救措施。

篇2

发包方（甲方）：房地产开发有限公司

承包方（乙方）：建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：县城商品房建设项目

2.工程地点：县城中心区

3.工程规模：总建筑面积约平方米

4.工程内容：包括住宅、商业、公共配套设施等

第二条承包方式及范围

1.承包方式：包工包料

2.承包范围：根据甲方提供的施工图纸和说明，乙方负责完成除甲方指定分包项目外的全部工程施工任务。具体范围包括：

（1）地基与基础工程

（2）主体结构工程

（3）门窗工程

（4）屋面及防水工程

（5）楼地面工程

（6）外墙装饰工程

（7）室内装修工程

（8）电气照明工程

（9）给水排水工程

（10）空调及通风工程

（11）电梯工程

（12）消防工程

（13）人防工程

（14）室外配套工程

（15）垃圾清运及竣工验收等工作。

第三条合同工期

1.工程开工日期：年月日

2.工程竣工日期：年月日

3.合同工期：天

4.乙方应在合同开工日期前天向甲方提交开工报告，并准备相应的开工条件。如因甲方原因造成开工时间推迟，则合同工期相应顺延。

5.乙方应严格按