公路工程建设承包合同7篇.docx

公路工程建设承包合同7篇

篇1

发包方（简称甲方）：_________

承包方（简称乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，共同签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：_________公路工程建设项目。

2.工程地点：_________。

3.工程范围：包括但不限于路基、路面、桥梁、涵洞、隧道等公路相关设施的建设。

4.工程规模：具体规模根据甲方提供的施工图纸和现场实际情况确定。

二、承包方式

1.承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程。乙方需自行承担购买材料、租赁设备、支付工资等费用。

2.承包内容：乙方需按照甲方提供的施工图纸和现场实际情况，完成本工程的所有建设工作。包括但不限于路基填筑、路面铺设、桥梁架设、涵洞建设、隧道开挖等。

三、合同工期

1.工程开工日期：_________年_________月_________日。

2.工程竣工日期：_________年_________月_________日。

3.合同工期：乙方需在合同签订后尽快安排进场施工，并确保在合同工期内完成所有建设工作。如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方需及时与甲方沟通，并协商确定新的竣工日期。

四、质量标准

1.乙方需按照甲方提供的施工图纸和现场实际情况，制定详细的质量控制措施，确保工程质量达到甲方要求。

2.乙方需建立健全的质量管理体系，配备专业的质量管理人员，负责工程质量的日常检查和验收工作。

3.乙方需确保使用的材料符合相关标准，并经过甲方认可。严禁使用假冒伪劣材料或回收材料。

4.乙方需确保施工过程中的安全环保措施得到有效执行，减少施工对周围环境和人员的影响。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：本工程采用固定总价合同，总价为人民币_________元整（￥_________）。该总价已包含乙方完成本工程所需的所有费用，包括但不限于材料费、设备费、人工费等。

2.支付方式：甲方在合同签订后支付合同总价的30%作为预付款。剩余款项根据工程进度和验收情况分期支付。具体支付时间和金额由甲乙双方协商确定。

六、违约责任

1.甲方违约责任：甲方如未按照合同约定支付款项或提供必要支持，需承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方支付应付款项并赔偿相应损失。

2.乙方违约责任：乙方如未按照合同约定完成建设工作或存在质量问题，需承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方进行整改并赔偿相应损失。

七、争议解决

1.合同争议：甲、乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议管辖：本合同的争议管辖法院为甲方所在地人民法院。如乙方在异地施工，双方可协商确定其他管辖法院。但一般应以甲方所在地法院为管辖法院，以便于甲方维权。

3.争议处理：在争议处理过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，并提供相关证据材料。同时，双方也应遵守法院作出的判决或裁定，及时履行相关义务。如一方不履行义务，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。

八、合同生效及终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。在合同生效前，双方应确保合同条款的履行和遵守。如一方违反合同条款，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任。

2.合同终止：本合同的终止需经双方协商确定。在合同终止时，乙方应积极配合甲方进行工程结算和资产清算工作，并确保将已完成的工程成果交付给甲方。同时，乙方也应将未完成的工作内容告知甲方，以便甲方另行安排其他施工单位完成后续工作。若因乙方原因导致合同无法继续履行或合同目的无法实现时，乙方应承担相应的违约责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

九、其他条款

1.必威体育官网网址条款：甲、乙双方在履行合同过程中获知的对方的商业秘密和技术资料，应严格必威体育官网网址，不得向第三方泄露或用于其他用途。否则，由此给对方造成的全部损失由违约方承担。

2.不可抗力条款：因不可抗力因素（如自然灾害、社会突发事件等）导致合同无法按时履行或无法完成的情况时，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼要求赔偿损失或解除合同关系。但应注意保留相关证据以证明不可抗力因素的存在及其影响程度大小等因素；否则将难以获得法院的支持和认可！

篇2

发包方（甲方）：[名称]

承包方（乙方）：[名称]

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，