深圳小型装饰装修工程施工合同5篇.docx

深圳小型装饰装修工程施工合同5篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划竣工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工的；

（2）因甲方原因影响开工的；

（3）因设计变更或建设单位的要求而调整方案的。

第三条工程价款与支付方式

1.本工程总价为人民币XX元整（￥XX元）。工程竣工验收合格后，乙方提出工程结算，甲方在收到乙方结算文件后XX天内完成审核工作，并支付结算款。

2.支付方式：银行转账。

3.乙方在收取款项时，应提供合法有效的发票。

第四条双方职责

1.甲方职责：

（1）甲方需及时提供施工图纸和材料清单，并确保其准确性。

（2）甲方需按时支付工程进度款和结算款。

（3）甲方需为乙方提供必要的工作条件和协助。

2.乙方职责：

（1）乙方需按照施工图纸和材料清单进行施工，并确保施工质量。

（2）乙方需按时提交施工进度报告和结算文件。

（3）乙方需遵守甲方的规章制度和现场管理规定。

第五条违约责任

1.甲方如未按时支付工程进度款或结算款，需承担相应的违约责任。

2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，需承担相应的违约责任。

3.如因一方原因导致合同无法按时履行，违约方需赔偿因此给守约方造成的全部损失。

第六条争议解决方式

本工程合同履行过程中如发生争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，并承担相应的法律责任。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的职责和义务。

2.在合同履行过程中，如遇不可抗力或国家政策调整等导致合同无法继续履行的情况，双方可协商终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。

第八条其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份。具有同等法律效力。

篇2

甲方（发包方）：__________________

乙方（承包方）：__________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行深圳小型装饰装修工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________________

2.工程地点：__________________

3.工程内容：包括室内装修设计、材料采购、施工等

4.工程期限：自本合同签订之日起______天内完成

二、工程价款及支付方式

1.工程总价款（大写）：__________________（小写：______元）

2.支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款；

（2）施工过程中，甲方根据工程进度支付工程进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

三、工程质量和检查验收

1.乙方应按照设计要求和有关规范进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后的______天内组织验收。

3.如工程质量不符合约定，乙方应当负责无偿修理并承担由此造成的损失。

四、工程变更

1.施工过程中，如因甲方需求变更导致工程内容变更，双方应签订书面变更协议。

2.工程变更后，工程价款按双方协商确定的变更协议进行调整。

五、工期延误及违约责任

1.因甲方原因造成工期延误的，乙方有权顺延工期。

2.如乙方原因造成工期延误，乙方应支付甲方违约金，并承担由此造成的损失。

六、保修

1.