建筑索赔合同7篇.docx

建筑索赔合同7篇

篇1

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工索赔事项经协商一致，签订本合同。

一、索赔事项

1.索赔事项一：工程设计变更。甲方对原工程设计进行变更，导致乙方需要修改施工方案，增加工程量，从而增加费用。

2.索赔事项二：材料价格上涨。由于材料价格上涨，导致乙方采购的材料成本增加，从而增加施工成本。

3.索赔事项三：施工工期延误。由于甲方原因导致施工工期延误，乙方无法按时完成合同约定的施工任务，从而增加施工成本。

4.索赔事项四：其他不可抗力因素。如战争、严重自然灾害等不可抗力因素导致乙方无法按时完成施工任务，甲方应承担相应的赔偿责任。

二、索赔金额及支付方式

1.索赔金额：根据索赔事项的不同，索赔金额的计算方式也不同。具体计算方式详见合同条款。

2.支付方式：甲方应在确认索赔金额后，按照合同条款约定的支付方式进行支付。具体支付方式详见合同条款。

三、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方违反合同约定，未按时支付索赔金额或未履行其他义务，应承担相应的违约责任。具体违约责任详见合同条款。

2.乙方违约责任：如乙方违反合同约定，未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。具体违约责任详见合同条款。

四、争议解决方式

如甲乙双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，甲乙双方应积极配合法院的调查和审理工作。判决生效并执行完毕后，甲乙双方应继续履行各自义务。

五、其他条款

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商补充。协商补充的合同条款与本合同具有同等法律效力。

3.本合同中的条款与法律法规的规定相抵触的，应按照法律法规的规定执行。

4.如因不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法完全履行时，甲乙双方应相互理解并协商解决。

甲方（发包人）：_________（签字盖章）

日期：_________年_________月_________日

乙方（承包人）：_________（签字盖章）

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工索赔事项双方达成如下协议：

一、索赔事项

本次索赔事项主要包括以下几个方面：

1.工期延误索赔

2.费用增加索赔

3.质量问题索赔

4.违约行为索赔

二、索赔金额及支付方式

1.工期延误索赔金额及支付方式：

（1）索赔金额：根据合同规定，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金_________元。

（2）支付方式：乙方应在每月的第一个工作日向甲方提交上月实际延误天数和应支付的违约金金额，甲方在收到乙方提交的结算文件后，在十个工作日内审核并支付。

2.费用增加索赔金额及支付方式：

（1）索赔金额：根据合同规定，乙方需向甲方支付增加的费用_________元。

（2）支付方式：乙方应在费用增加发生后十个工作日内向甲方提交结算文件，甲方在收到乙方提交的结算文件后，在二十个工作日内审核并支付。

3.质量问题索赔金额及支付方式：

（1）索赔金额：根据合同规定，乙方需向甲方支付质量问题罚款_________元。

（2）支付方式：乙方应在质量问题发生后十个工作日内向甲方提交结算文件，甲方在收到乙方提交的结算文件后，在二十个工作日内审核并支付。

4.违约行为索赔金额及支付方式：

（1）索赔金额：根据合同规定，乙方需向甲方支付违约金_________元。

（2）支付方式：乙方应在违约行为发生后十个工作日内向甲方提交结算文件，甲方在收到乙方提交的结算文件后，在二十个工作日内审核并支付。

三、违约责任

1.乙方若未能按时完成合同约定的工作内容，需按照合同规定向甲方支付违约金。违约金按天计算，每天_________元。同时，乙方需赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2.乙方在施工过程中，若因自身原因造成质量问题或安全事故，需承担相应的法律责任和赔偿责任。甲方有权要求乙方进行整改或重新施工，并扣除相应的款项。

3.乙方在