2025施工合同委托书范文.docxVIP

?合同编号：

施工合同委托书

甲方（委托方）：

名称：

地址：

法定代表人：

联系电话：

乙方（受托方）：

名称：

地址：

法定代表人：

联系电话：

鉴于甲方愿意委托乙方进行施工工程，双方为了明确双方的权利和义务，经充分协商，达成如下协议：

一、工程内容

1.2工程的详细内容和范围见附件一。

二、合同价格

2.1乙方向甲方提供的工程施工服务价格为人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.2乙方应当按照本合同约定的价格提供工程施工服务，不得以任何理由提高或降低价格。

三、合同期限

3.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为年，自工程开工之日起至工程竣工交付之日止。

3.2乙方应当按照约定的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担相应的违约责任。

四、乙方的义务

4.1乙方应当按照本合同约定的内容和范围进行工程施工，保证工程质量符合国家相关标准和规范。

4.2乙方应当确保施工安全，遵守施工现场的各项规定，保障施工人员的人身安全。

4.3乙方应当承担工程施工期间的所有费用，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费等。

五、甲方的义务

5.1甲方应当按照本合同约定的时间和方式支付合同价款。

5.2甲方应当提供工程施工所需的场地、水源、电源等基础设施。

5.3甲方应当协助乙方办理工程施工所需的各项手续和审批。

六、违约责任

6.1乙方未按照约定完成工程施工的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。

6.2甲方未按照约定支付合同价款的，乙方有权暂停工程施工，并要求甲方支付违约金。

七、争议解决

本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同附件一为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

法定代表人（或授权代表）：

法定代表人（或授权代表）：

日期：年__月__日

附件一：工程施工内容和范围

（具体内容由甲方和乙方根据实际情况约定，并作为本合同的附件。）

注意事项及解决办法：

1.确保合同双方主体资格合法，具有签订和履行合同的资格。解决办法：在签订合同前，对对方的法人资格、法定代表人身份等进行核实。

2.明确工程施工内容和范围，避免因误解导致的合同纠纷。解决办法：在合同中详细描述工程的内容和范围，可附上图纸、施工方案等详细资料。

3.合同价格要明确，如有变动应提前协商一致。解决办法：在合同中约定价格调整的条件和方式，确保双方在价格变动时能够达成一致。

4.确保合同期限符合工程实际需要，避免工期延误。解决办法：根据工程实际情况合理约定合同期限，并在合同中明确工期延误的违约责任。

5.注意乙方的工程施工质量和安全，确保工程符合国家标准。解决办法：在合同中约定质量标准和验收方式，加强对施工现场的监督和检查。

6.甲方应按时支付合同价款，避免乙方因资金问题影响施工。解决办法：在合同中约定付款时间和方式，确保甲方按时支付。

7.合同履行过程中如发生争议，应及时沟通协商，避免影响工程进度。解决办法：在合同中约定争议解决方式，如友好协商、调解或诉讼等。

法律名词及名词解释：

1.施工合同：施工合同是建设单位（甲方）与施工单位（乙方）之间签订的一种协议，约定乙方按照甲方的要求进行工程建设，甲方支付相应价款的合同。

2.委托方：委托方是指在施工合同中承担委托施工义务的一方，通常是建设单位或项目开发商。

3.受托方：受托方是指在施工合同中承担施工义务的一方，通常是施工企业或施工队伍。

4.工程施工：工程施工是指在建设项目的施工阶段，按照设计文件和施工标准，通过施工队伍的组织和施工技术的应用，将设计意图转化为实际建筑物或设施的过程。

5.合同价款：合同价款是指双方在合同中约定的，乙方为完成工程施工所应得的报酬。

6.工期：工期是指乙方按照合同约定完成工程施工的时间期限。

7.质量标准：质量标准是指双方在合同中约定的，乙方完成工程施工应达到的质量要求。

8.违约金：违约金是指一方违约时，根据合同