推土机修路合同范本5篇.docxVIP

推土机修路合同范本5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行推土机修路工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程范围：_________

4.工程预算：_________

二、工期及进度

1.乙方应在合同签订后尽快安排人员和设备进场，确保工期按时完成。

2.乙方应严格按照甲方要求的进度进行施工，确保每个阶段的工作按时完成。

3.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

三、质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合甲方要求，对于不合格的施工成果，乙方应负责返工并承担相应费用。

2.甲方有权对施工过程进行监督，对于不符合要求的施工行为，甲方有权要求乙方进行整改。

3.工程完成后，乙方应提交相关验收资料，甲方应在收到资料后尽快进行验收。对于验收不合格的，甲方应书面通知乙方并要求其进行整改。

四、付款方式及结算

1.甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。具体支付方式如下：_________

2.乙方应在合同签订后尽快向甲方提交结算资料，甲方应在收到资料后尽快进行结算。对于结算不通过的，甲方应书面通知乙方并要求其进行整改。

3.乙方在结算过程中应积极配合甲方进行各项审核工作，确保结算的准确性和公正性。

五、违约责任及赔偿损失

1.如因乙方原因导致工期延误或施工质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：_________

2.如因乙方原因导致工程无法按时完成或造成甲方其他损失，乙方应负责赔偿甲方的全部损失。具体赔偿标准如下：_________

3.甲方在签订合同前应向乙方提供必要的支持和协助，确保乙方能够顺利履行合同义务。如因甲方原因导致乙方无法按时履行合同义务，甲方应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：_________

六、争议解决及法律适用

1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决过程中，双方应继续履行本合同中未涉及争议的其他条款。对于已经涉及争议的部分，双方应根据实际情况协商解决方案。如协商不成，可依据相关法律、法规的规定寻求司法救济。

3.双方同意接受司法管辖并承担相关法律责任和义务。在争议解决过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，并确保相关证据的完整性和真实性。同时，双方也应尊重法院的判决结果并履行相应的法律义务。

七、合同生效及终止条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。在合同生效前，双方应确保已经了解了对方的资信状况和业务资质。合同生效后，双方应严格遵守合同条款和承诺。对于违反合同条款的行为，违约方应承担相应的法律责任和后果。

2.合同终止的条件包括：_________等情形。在合同终止后，双方应友好协商处理相关事宜并达成书面协议。如协商不成，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中双方应积极配合法院的调查取证工作并确保相关证据的完整性和真实性。同时双方也应尊重法院的判决结果并履行相应的法律义务。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行推土机修路工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：使用推土机进行土方挖掘、运输、填筑等作业，包括道路基础开挖、路面填筑等。

二、合同工期

1.工程开工日期：_________年_________月_________日

2.工程竣工日期：_________年_________月_________日

3.合同总工期：_________天

三、合同价款及支付方式

1.工程总价：人民币_________元（大写：_________元整）

2.支付方式：银行转账

3.付款节点：工程开工前支付工程总价的30%作为预付款，工程中期支付工程总价的40%，工程竣工验收后支付剩余的30%。

四、技术标准及要求