装修装修协议合同范本8篇.docx

装修装修协议合同范本8篇

篇1

一、合同当事人：

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

二、工程概况：

1.工程地点：

2.工程承包方式：

3.工程期限：

4.工程总价款：

三、工程要求及设计：

1.甲方需提供给乙方工程地点房屋的建筑蓝图，并告知乙方房屋的具体结构。

2.乙方根据甲方提供的建筑蓝图，结合实际情况，为甲方提供装修设计方案。方案包括平面布局图、立体效果图及详细施工图。

3.甲方有权利对乙方的设计提出异议，并要求乙方进行修改。

4.乙方负责施工及材料采购，并应确保施工质量和材料质量。

5.甲方应在施工前，与乙方签订施工合同，并支付施工款项。

6.乙方应在施工过程中，遵守相关法律法规，确保施工安全和进度。

7.甲方在验收时，应确保工程的各项指标符合设计要求和相关标准。

8.乙方应提供保修服务，保修期为一年。在保修期内，如发生质量问题，乙方应负责免费维修。

9.甲方有权利对工程质量进行监督，并可以聘请第三方机构进行质量检测。

10.乙方应积极配合甲方的质量监督工作，并应提供必要的技术支持。

11.甲方应在工程验收合格后，向乙方支付剩余款项。

12.乙方应提供详细的施工记录，包括施工日期、施工内容、施工人员等，以便甲方进行验收和结算。

13.甲方和乙方应共同遵守合同条款，确保合同的顺利实施。如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

14.本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。双方应共同履行合同条款，确保工程的顺利完成。

15.在合同履行过程中，如遇到不可抗力因素导致合同无法继续实施时，双方应友好协商解决。协商不成的，可依法解除合同。

16.在施工过程中，如遇材料供应不足或施工条件不具备等特殊情况时，乙方应及时向甲方说明情况并协商解决。如因乙方原因导致工期延误时，乙方应承担相应的违约责任。

17.甲方和乙方在合同履行过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。在争议处理过程中，双方应继续履行各自在合同中的义务。

篇2

委托方（甲方）：_________

姓名：_________

联系电话：_________

地址：_________

受托方（乙方）：_________

公司名称：_________

联系电话：_________

地址：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方提供装修服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：_________

2.工程承包方式：_________

3.工程期限：_________

4.工程价款：_________

5.付款方式：_________

6.验收方式：_________

7.违约责任：_________

8.争议解决方式：_________

9.合同生效方式：_________

10.其他约定：_________

二、工程要求及质量标准

1.乙方需按照甲方提供的装修方案进行设计、施工，确保工程质量符合甲方要求。

2.乙方需确保使用的材料符合环保标准，无毒无害。

3.乙方需按照合同约定的工期完成施工任务，确保施工进度。

4.乙方需保证施工过程中的安全，防止对周围环境和人员造成损害。

5.乙方需提供必要的维护和保养服务，确保装修效果的持久性。

三、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付工程价款或未提供必要的支持和资料，应承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合甲方要求，应承担相应的违约责任。

3.因乙方原因导致工期延误或施工安全事故，乙方应承担相应的违约责任。

4.甲方或乙方违反其他约定，应承担相应的违约责任。

四、争议解决方式

1.甲方和乙方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，可以向有管辖权的法院提起诉讼，通过司法程序解决争议。

3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，确保诉讼程序的顺利进行。

4.判决生效并执行后，双方应遵守法院作出的判决结果，履行相应的义务。

五、合同生效方式

1.本合同自双方签字或盖章之