【建设工程施工合同】建设工程施工合同履约8篇.docx

【建设工程施工合同】建设工程施工合同履约8篇

篇1

建设工程施工合同

甲方（发包方）：XXXX有限公司

乙方（承包方）：XXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方发包的建设工程施工项目达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：XXXX项目

工程地点：XXXX

工程内容：XXXX

二、合同工期

开工日期：XXXX年XX月XX日

竣工日期：XXXX年XX月XX日

合同工期：XX天

三、质量标准

工程质量标准：合格

四、合同价款

本合同工程价款为人民币（大写）：XXXX元整。

五、付款方式

1.甲方应按照本合同约定的支付方式和时间，及时向乙方支付合同价款。

2.乙方应在每个支付节点前，向甲方提交相应的支付申请和付款凭证，经甲方审核确认后支付。

3.甲方如未按时支付合同价款，应按照中国人民银行同期贷款利率向乙方支付违约金。

六、履约保证金

1.乙方应在合同签订之日起XX日内，向甲方缴纳履约保证金人民币（大写）：XXXX元整。

2.履约保证金应在工程竣工验收合格后予以退还，退还时甲方应向乙方出具退款凭证。

3.如乙方违反本合同约定，甲方有权从履约保证金中扣除相应的违约金。

七、权利义务

1.甲方应按照本合同约定，及时向乙方支付合同价款，并协助乙方完成施工过程中的相关手续。

2.乙方应按照本合同约定，完成工程施工任务，确保工程质量符合要求。

3.乙方在施工过程中，应严格遵守安全生产和环境保护相关法律法规，确保施工安全和环境安全。

4.乙方应按照本合同约定，及时向甲方提交施工进度报告和付款申请，并配合甲方完成工程验收工作。

5.甲方如发现乙方存在违约行为，有权要求乙方进行整改，并保留向乙方追究违约责任的权利。

6.乙方如发现甲方存在违约行为，有权要求甲方进行整改，并保留向甲方追究违约责任的权利。

7.在施工过程中，如发生不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时协商解决。

8.本合同所约定的权利义务关系，对双方均具有法律约束力，任何一方不得擅自变更或解除。

9.双方在履行本合同过程中，如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

10.除本合同另有约定外，甲方和乙方在履行本合同过程中所获得的商业秘密和技术秘密，均应予以必威体育官网网址。任何一方不得擅自披露或使用这些信息。

11.乙方在施工过程中，应积极配合甲方的其他合理要求，确保工程的顺利进行。

12.甲方应按照本合同约定，为乙方提供必要的施工条件和资源支持。

13.乙方在施工过程中，应注重与甲方的沟通和协调，确保施工信息的畅通和准确。

14.甲方和乙方在履行本合同过程中，应严格遵守法律法规和相关规定，不得有任何违法违规行为。

15.双方在签订和履行本合同时，应认真阅读和理解本合同的各项条款和内容，确保自己的权益得到充分保障。

八、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同中的所有附件和补充文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4.在施工过程中，如因政策调整或不可抗力因素导致工程停工或延期，双方应及时协商解决，并签订补充协议明确相关权利义务关系。补充协议与本合同具有同等法律效力。

5.双方在履行本合同过程中，如发现需要变更或解除本合同的条款内容时，应首先协商一致并签订书面协议。书面协议签订前不得单方变更或解除本合同。否则将承担相应的法律责任。书面协议签订后应及时报备相关部门并进行公证以确保其法律效力。

篇2

建设工程施工合同履约

一、合同履约原则

1.诚实信用原则：合同双方应本着诚实守信、公平交易的原则，依法履行建设工程施工合同。

2.合法合规原则：合同双方应遵守国家法律法规和合同约定，确保施工合同的合法性和合规性。

3.按时履约原则：建设单位应按时支付工程进度款，施工单位应按时完成合同约定的工作内容。

4.质量保证原则：施工单位应保证施工质量符合合同约定和相关标准，建设单位应提供必要的支持和保障。

二、合同履约流程

1.合同签订流程：建设单位与施工单位在协商达成一致后，签订建设工程施工合同。合同签订后，双方应认真履行合同约定。