顶管工程施工合同样本.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

顶管工程施工合同样本

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.合同价格

3.1工程总价

3.2价格调整

3.3支付方式

3.4支付时间表

4.工程进度

4.1施工期限

4.2工程进度计划

4.3延期竣工

5.工程质量

5.1质量标准

5.2质量保证

5.3质量检验

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料与设备验收

7.安全生产

7.1安全生产要求

7.2安全事故处理

7.3劳动保护

8.合同的变更与解除

8.1变更条件

8.2解除条件

8.3变更与解除的程序

9.违约责任

9.1承包人违约

9.2发包人违约

9.3违约赔偿

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同的生效、变更与终止

11.1合同生效条件

11.2合同变更

11.3合同终止

12.其他约定

12.1必威体育官网网址条款

12.2知识产权保护

12.3不可抗力

12.4宣传与推广

13.合同的附件

13.1附件列表

13.2附件内容

14.合同的签订日期与地点

14.1签订日期

14.2签订地点

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：根据双方协商确定的顶管工程名称。

1.2工程地点：工程具体位置，包括街道、门牌号码等。

1.3工程规模：工程的规模和范围，包括顶管的长度、直径、埋深等。

1.4工程内容：顶管工程施工的具体内容，包括工程的设计、施工、设备安装、调试等。

第二条合同主体

2.1发包人：指合同中承担工程发包义务的法人或其他组织。

2.2承包人：指合同中承担工程施工义务的法人或其他组织。

第三条合同价格

3.1工程总价：双方根据工程量清单、工程设计和市场行情等因素协商确定的工程总价。

3.2价格调整：由于市场行情变化、政策调整等原因导致工程成本变动时，双方可协商进行价格调整。

3.3支付方式：双方约定的支付工程款项的方式，如预付款、进度付款、验收合格付款等。

3.4支付时间表：双方约定的工程款项支付的时间表，包括各阶段的付款日期和比例。

第四条工程进度

4.1施工期限：双方协商确定的工程完成的时间限制。

4.2工程进度计划：承包人根据施工期限制定的工程进度计划，包括各阶段的完成时间。

4.3延期竣工：由于承包人原因导致工程无法在约定时间内完成时，承包人应承担相应的违约责任。

第五条工程质量

5.1质量标准：工程应符合的国家标准、行业标准和双方约定的标准。

5.2质量保证：承包人应采取措施保证工程质量，如提供合格的材料、设备和技术等。

5.3质量检验：工程完成后，双方应共同进行质量检验，检验不合格的工程，承包人应负责整改。

第六条材料与设备

6.1材料供应：承包人负责提供本合同约定的材料，并保证材料质量。

6.2设备供应：承包人负责提供本合同约定的设备，并保证设备质量。

6.3材料与设备验收：发包人对承包人提供的材料和设备进行验收，不符合合同约定的，有权要求承包人更换或退款。

第八条合同的变更与解除

8.1变更条件：合同执行过程中，因不可抗力或双方协商一致，可以对合同内容进行变更。

8.2解除条件：合同执行过程中，因不可抗力或双方协商一致，可以解除合同。

8.3变更与解除的程序：合同变更或解除应书面协议，并由双方代表签字盖章生效。

第九条违约责任

9.1承包人违约：承包人未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。

9.2发包人违约：发包人未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。

9.3违约赔偿：违约方应承担因违约导致的损失赔偿责任，包括直接损失和间接损失。

第十条争议解决

10.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择调解或仲裁解决。

10.2争议解决机构：如选择仲裁，双方应共同认可的仲裁机构进行仲裁。

第十一条合同的生效、变更与终止

11.1合同生效条件：合同自双方代表签字盖章之日起生效。

11.2合同变更：合同生效后，如需变更，应遵循第八条的变更程序。

11.3合同终止：合同执行完毕或双方协商一致解除合同后，合同即终止。

第十二条其他约定

12.1必威体育官网网址条款：双方在合同执行过程中获得的商业秘