经典版建设施工合同样板5篇.docx

经典版建设施工合同样板5篇

篇1

建设工程施工合同

发包方：XXXXXX

承包方：XXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条：工程项目

1.工程名称：XXXXXX

2.工程地点：XXXXXX

3.工程内容：XXXXXX

4.承包范围：XXXXXX

第二条：合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XXXX天

第三条：工程质量

1.保证工程质量，达到合格标准。

2.按照设计施工图纸和施工说明书进行施工。

3.严格按国家施工规范进行施工。

第四条：工程价款及结算方式

1.本合同工程总造价为人民币XXXX元（大写：XXXX）。

2.结算方式：以审计后的结算价进行结算。

第五条：付款方式

1.本合同签订后，发包方支付承包方工程预付款XXXX元（大写：XXXX）。

2.工程竣工后，发包方支付承包方工程款至合同价的XX%。

3.审计结束后，发包方支付承包方剩余全部工程款。

第六条：工程验收及保修

1.工程竣工后，承包方负责工程的试运行工作，并提供维修服务。保修期为一年，保修期满后，若发包方需要，可续签维修合同。

2.保修期间，承包方应在接到发包方通知后及时进行维修服务。

3.保修期间，若因承包方维修服务不到位而造成的一切损失，由承包方承担。

第七条：双方责任及义务

1.发包方应按时支付工程款，并提供必要的施工条件。

2.承包方应按时完成工程施工，并保证工程质量。

3.双方应互相配合，确保施工过程中的安全与稳定。

4.双方应严格遵守合同约定，如有违约行为，应承担相应的法律责任。

第八条：违约责任及纠纷解决方式

1.若一方违约，应承担相应的法律责任，并赔偿因此给对方造成的损失。

2.双方应友好协商解决合同纠纷，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条：其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式四份，发包方和承包方各执两份。

3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同解释权归发包方和承包方共同所有。

发包方（盖章）：XXXXXX

法定代表人（签字）：XXXXXX

XXXX年XX月XX日

承包方（盖章）：XXXXXX

法定代表人（签字）：XXXXXX

XXXX年XX月XX日

篇2

建设工程施工合同

发包方：XXX（以下简称甲方）

承包方：XXX（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条工程概况

1.工程名称：XXX

2.工程地点：XXX

3.工程内容：XXX

4.承包范围：XXX

5.承包方式：XXX

6.合同工期：XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日，共XX天。

第二条甲方责任

1.负责办理建设施工手续。

2.甲方应按合同规定时间向乙方支付工程款。

3.协调现场各工种及邻里关系。

4.负责办理工程竣工验收及保修期满后的工程移交手续。

5.负责组织工程的竣工验收。

6.甲方应协调好现场其他工种及邻里关系，避免造成施工损失和人员伤亡事故。

7.甲方在施工中如需调整施工计划，应及时通知乙方，以便乙方合理安排工期。

8.甲方如需对乙方承担的工程进行检查、检验，应提前通知乙方，检查、检验过程中不得影响施工进度。

9.甲方应协助乙方办理劳动保险及劳动保护用品事宜。

10.在施工过程中，如甲方要求停工或设计变更，应提前通知乙方，由此造成的损失由甲方承担。

11.甲方应按时提供乙方施工所需的水、电等设施，费用由甲方承担。

12.甲方如需对乙方的施工质量和进度进行监督，应提前通知乙方，并提出具体的监督方案和要求。

13.甲方如需对乙方的工程进行验收，应提前通知乙方，并协助乙方做好验收前的准备工作。

14.甲方应按时支付乙方的工程款，如因甲方原因造成延期支付工程款，甲方应承担相应的违约责任。

15.甲方