土坝施工合同6篇.docxVIP

土坝施工合同6篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[发包方名称]

承包方（乙方）：[承包方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，结合工程实际情况，就土坝施工事宜，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：XX土坝施工工程

2.工程地点：XX市XX区XX镇XX村

3.工程规模：土石方填筑工程量约XX立方米

4.资金来源：财政拨款

二、工程期限

1.本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划完工日期为XXXX年XX月XX日，总工期为XX天。

2.如有特殊情况，双方协商确定开工和竣工日期。

三、工程造价及支付方式

1.本工程造价暂定为人民币XX元（大写：XX元整）。具体金额根据实际工程量结算。

2.支付方式：乙方完成土石方填筑工程量后，甲方一次性支付乙方款项。乙方需提供相应的发票和结算清单。

四、施工要求及质量保证

1.乙方需按照甲方提供的施工图纸和技术要求施工，确保施工质量符合相关标准。

2.乙方需建立健全施工质量控制体系，加强施工过程中的质量检查，确保每个施工环节都符合质量要求。

3.乙方需保证施工期间的安全生产，防止因施工原因造成的人身伤害和财产损失。

4.乙方需积极配合甲方的质量检查和验收工作，确保工程验收合格。

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付款项，需向乙方支付相应的违约金。具体金额根据实际延误工期和增加的费用计算。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，需向甲方支付相应的违约金。具体金额根据实际未完成的工程量计算。

3.乙方在施工过程中如存在质量问题或安全隐患，甲方有权要求乙方停工整改，并承担相应的经济损失。

4.乙方在施工过程中如发生安全事故，需立即通知甲方，并承担相应的法律责任和费用。

六、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。

3.判决生效后，双方应切实履行判决结果，确保合同的终止或继续履行。如一方不履行判决结果，另一方有权向法院申请强制执行。

七、合同生效及终止条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保合同的顺利实施。

2.在合同实施过程中，如因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行，双方可协商确定合同终止事宜。合同终止后，双方应尽快完成已完成的工程量结算和未完成工程的处理事宜。

3.合同终止后，双方应积极配合进行工程结算和审计等工作，确保合同的终止不会给双方造成不必要的损失。同时，双方也应妥善处理好与合同终止相关的事宜，避免引起纠纷和争议。

4.如一方违反合同约定或存在其他违约行为导致合同无法继续履行时则违约方承担全部责任并赔偿因此给守约方造成的一切损失包括但不限于直接损失和间接损失。

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就土坝施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________土坝施工工程。

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：土坝施工，包括坝体填筑、防渗处理、排水设施等。

二、合同工期

1.工程开工日期：____年__月__日。

2.工程竣工日期：____年__月__日。

3.工期延误：如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。

三、工程质量与验收

1.乙方应按照国家和地方有关土坝施工规范和要求进行施工，确保工程质量。

2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，并对不合格工程要求乙方返工。

3.工程竣工后，乙方应组织自检并提请甲方进行验收。验收合格后，双方签署验收报告。

四、工程造价与支付

1.工程总造价：人民币____万元。具体金额根据工程实际量及约定单价确定。

2.支付方式：甲方按工程进度支付工程款，工程竣工验收合格后支付至总造价的95%，剩余部分作为质保金，一年后支付。

五、安全责任与保障措施

1.乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工安全。