固定期限承包合同7篇.docx

固定期限承包合同7篇

篇1

合同编号：XXXXXX

甲方（发包方）：XXXXXXX，地址：XXXXXXX，联系方式：XXXXXXX。

乙方（承包方）：XXXXXXX，地址：XXXXXXX，联系方式：XXXXXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将XXXXXXX工程发包给乙方施工达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXXX

2.工程地点：XXXXXXX

3.工程内容：XXXXXXX

4.工程造价：XXXXXXX元

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包甲方发包的工程，乙方自行负责采购工程所需的全部材料，并自行组织施工队伍进行工程施工。

三、合同工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

四、质量标准

乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸和工程要求进行施工，确保工程质量达到甲方要求的标准。在施工过程中，乙方应当接受甲方的质量检查和监督。

五、付款方式

1.甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付工程款的XX%作为预付款。

2.在工程竣工并经甲方验收合格后，甲方再向乙方支付工程款的XX%。

3.乙方应当向甲方提供正规的税务发票。

六、违约责任

1.甲方如未按照合同约定向乙方支付工程款，每逾期一天，应当向乙方支付违约金XX元。

2.乙方如未按照合同约定完成工程施工任务，每逾期一天，应当向甲方支付违约金XX元。

3.乙方在施工过程中如违反安全施工规定，导致安全事故的发生，应当承担相应的法律责任。

4.乙方在施工过程中如违反环保施工规定，导致环境污染或破坏，应当承担相应的法律责任。

5.甲方和乙方如有其他违约行为，应当承担相应的法律责任。

七、争议解决方式

本合同在履行过程中如发生争议，双方应当友好协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应当提供必要的证据以证明自己的主张。法院在查明事实后，应当依法作出判决。判决生效并执行完毕后，双方应当履行法院判决的结果。如果一方不履行判决结果，另一方可以向法院申请强制执行。在强制执行过程中，被执行人应当履行判决结果并承担相应的执行费用。同时，被执行人还应当承担相应的法律责任。

八、合同生效条款

本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应当遵守合同约定，确保合同的顺利履行。在合同履行过程中，如有任何疑问或建议，双方应当及时沟通协商，共同解决问题。同时，双方也应当严格遵守必威体育官网网址义务，不得泄露对方的商业机密或个人信息。

九、其他条款

1.本合同未尽事宜，双方可以协商补充。协商补充的合同条款与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份。本合同具有同等法律效力。

3.附件：施工图纸及要求、预算表等。

甲方（签字/盖章）：XXXXXXX

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（签字/盖章）：XXXXXXX

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将特定工程承包给乙方施工，达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式及范围

1.承包方式：_________

2.承包范围：_________

三、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________天。

四、质量及验收标准

1.工程质量标准：_________

2.验收标准：_________

3.验收方法：_________

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________元。

2.支付方式：_________

3.支付时间：_________

六、双方权利义务

1.甲方权利义务：_________

2.乙方权利义务：_________

七、违约责任及赔偿损失

1.甲方违约责任：_________