垫资的工程款项和利润分成协议（3篇）.docxVIP

垫资的工程款项和利润分成协议（3篇）

垫资的工程款项和利润分成协议（精选3篇）

垫资的工程款项和利润分成协议篇1

甲方：_____________法定代表人：_____________

乙方：_______________法定代表人：_______________

鉴于：甲方为具有资质的工程公司，乙方为甲方在____________项目(下称__________项目)的实际施工单位，乙方于_______年___月进场施工，并于___________年_______月_______日向甲方账户汇入工程垫资款_______元，用于甲方在___________项目的工程垫资(/并与____________年_______月________日至____________年_______月________日次向甲方账户汇入工程垫资款________元，用于甲方在阳泉项目的工程垫资);同时双方约定，阳泉项目业主方(下称项目业主)向甲方支付工程款后，甲方需尽快归还乙方之前为阳泉项目垫资的工程款项和利润分成(资金占用费、施工费)。现经双方友好协商，达成以下协议。

一、甲方需在收到项目业主工程款后的________个工作日内，向乙方归还工程垫资款_________元及利润分成(资金占用费、施工费)_______元，共计___________元。

二、甲方一次性收到项目业主各类工程款后，甲方需一次性支付乙方相关款项。

三、如甲方分批收到项目业主工程款后，甲方需将每次收到的款项全部支付给乙方，直到所支付款项达到本协议约定总金额为止。

如产生违约金，适用本条第一款，甲方向乙方所支付款项总金额将包括该违约金。

四、如甲方未按前四条约定付款，甲方需按总金额__________%/每天向乙方支付违约金。

五、如甲方在收到项目业主款项两个月后仍不履行或部分不履行本协议所约定的义务，乙方有权通过多种司法途径保护自身权益。

六、如有其它未尽事宜，双方另行协商约定。

七、本协议一式两份，签署后生效。

甲方(盖章)：_______________

法定代表人___________________

授权代表(签字)：______________

签署日期：___________年_______月________日

乙方(盖章)：_______________

法定代表人___________________

授权代表(签字)：______________

签署日期：___________年_______月________日

垫资的工程款项和利润分成协议篇2

答辩人：法定代表人：地址：被答辩人：地址：风险提示：

一份严谨的民事诉讼答辩状，

首先需要分清是否属于法院主管，是否有需要写民事诉讼答辩状；

其次是弄清楚受理法院的管辖；再有就是检查诉讼主体是否遗漏，是否有误；此外还应该注意起诉期限和诉讼时效的问题。在明显存在上述问题时，不要急于答辩，答辩时在答辩中明确提出异议，往往能事半功倍，即可令对方败诉。因张_诉拖欠工程款纠纷一案，现依法提出答辩如下：答辩事项：答辩人请求人民法院依法驳回张_不合理且不合法的诉讼请求。风险提示：

制作民事答辩状时，应当围绕原告在民事起诉状中叙述的事实和理由进行。答辩人有权否认对自己不利的不能成立的和无证据证明的事实。进而有取舍地阐述对自己有利的，及对方当事人没有提及的事实，特别在一些双方当事人存在混合过错或都有违约行为的案件，答辩人更应当注意如何承认、如何反驳及如何确立自己的观点。从而达到以自己的事实和理由和对方的事实和理由相抗衡。事实与理由：原告所承接我公司新建厂房抛力光净化工程，未按操作规程施工，存在明显的工程质量问题，拉风槽不能正常排风，我公司多次通知原告，原告也派人来到过现场查看维护，但一直未能维修好。________年____月____日，我公司出具书面函件给原告时，也已明确要求原告，要保证净化工程的正常运转，维修及维护，不能影响生产。但事实上，原告根本未维修好。造成答辩人公司经常停工待产。原告要求从________年____月____日起计算利息，明显于法无据。

首先，该工程一直组织有关方面的人员进行正式验收，特别是未能通过环保检测，合同约定验收合格后_______天内付清尾款，至今未能验收合格，无法取得环保和消防部门的验收许可证。另外，________年____月____日我公司答应给付尾款，但条件是必须进行维护，保证生产，但原告未进行维护。综上，请法院查明事实驳回原告的诉讼请求。此致_______区人民法院答辩人：________年____月____日风险提示：