2025建设工程施工合同.docxVIP

?合同编号：

合同各方：

名称：

地址：

联系人：

联系电话：

名称：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于：

1.业主为建设工程项目的业主，拥有项目的所有权和决定权；

2.施工方具备相应资质，愿意承担该工程项目的施工任务；

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程规模：

1.5工程预算：

第二条合同价格

2.1双方确认，本工程的合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.2合同价格包含：

2.3合同价格不包括：

第三条合同工期

3.1双方确认，本工程的合同工期为个月。

3.2开工日期：

3.3竣工日期：

第四条质量标准

4.1本工程的质量标准执行等国家现行相关标准。

4.2双方同意，工程质量经竣工验收合格后，质保期为年。

第五条付款方式及进度

5.1双方确认，本工程的付款方式为：。

5.2付款进度为：

第六条违约责任

6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总价的%。

6.2违约方还应承担因违约产生的其他损失赔偿责任。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1双方应遵守国家相关法律法规，严格执行本合同的约定。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（业主）：

乙方（施工方）：

代表（签名）：

代表（签名）：

日期：

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应遵循中华人民共和国相关法律法规，遵守社会主义市场经济秩序，维护国家利益和公共利益。

解决办法：双方应详细阅读并理解本合同的条款，确保合同内容符合国家法律法规的要求，如有违反，应立即整改。

2.合同中的工程质量标准应符合国家标准和行业规范，确保工程质量安全。

解决办法：双方应严格执行国家和行业的质量标准，如有质量问题，应按照相关法律法规和合同约定及时处理。

3.合同价格应真实反映工程实际成本，避免恶意竞争和低价中标现象。

解决办法：双方应按照实际情况和市场行情报价，确保合同价格的合理性。

4.合同工期的约定应充分考虑工程实际进度和天气等因素，确保工程按时完成。

解决办法：双方应根据工程实际情况合理约定工期，如有工期延误，应按照合同约定及时调整。

解决办法：双方应建立畅通的沟通渠道，及时解决工程中的问题和争议。

6.合同履行过程中，如有争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。

解决办法：双方应积极寻求协商解决争议，如有必要，可依法向人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方（业主）：指承担工程项目的所有权和决定权的单位或个人。

2.乙方（施工方）：指承担工程项目的施工任务的单位或个人。

3.合同总价：指双方约定的工程项目的总造价，包括工程设计、施工、材料、设备等全部费用。

4.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。

5.质量保修期：指工程质量保证期限，自工程竣工验收合格之日起计算。

6.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。

应用场合：

1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、市政工程等。

2.适用于施工方具备相应资质，并愿意承担施工任务的情况。

3.适用于业主对工程项目的质量、进度、安全有明确要求的情况。

补充条款：

1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的，双方应协商调整合同价格。

2.不可抗力：因不可抗力因素（