路基土石方工程劳务分包合同7篇.docx

路基土石方工程劳务分包合同7篇

篇1

发包人（甲方）：_________

承包人（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工劳务分包给乙方，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

4.承包方式：乙方包清工（即乙方负责提供劳务及小型工具）

第二条劳务分包合同工期

1.合同工期：自_________年_________月_________日开始，至_________年_________月_________日结束，工期为_________天。

2.合同工期的变动，需双方协商确定。

第三条劳务报酬及支付

1.劳务报酬：根据工程的实际情况，双方协商确定乙方的劳务报酬为每立方_________元。

2.支付方式：按实际完成工程量结算，每月支付一次。具体支付时间和金额，由甲方和乙方协商确定。

第四条甲方责任

1.甲方负责提供施工所需的材料、设备和技术支持。

2.甲方负责协调与其他施工队伍的关系，确保施工顺利进行。

3.甲方负责解决施工中的技术问题，确保施工质量符合要求。

4.甲方负责支付乙方的劳务报酬，确保乙方获得合理的报酬。

5.甲方负责处理施工中的其他事务，确保施工顺利进行。

第五条乙方责任

1.乙方负责按照甲方的要求进行施工，确保施工质量符合要求。

2.乙方负责合理使用材料，确保材料不浪费、不损坏。

3.乙方负责与其他施工队伍协调配合，确保施工顺利进行。

4.乙方负责保护施工现场的安全环境，确保施工符合安全要求。

5.乙方负责及时反映施工中的问题，确保施工得到有效解决。

第六条违约责任及赔偿损失

1.违约责任：如一方违反本合同的约定，需承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约方的原因和程度确定。

2.赔偿损失：因一方原因导致合同无法按时履行或无法履行，需承担相应的赔偿责任。具体赔偿责任根据违约方的原因和程度确定。

第七条合同变更、解除及终止

1.合同变更：如需变更本合同的内容，需双方协商确定。变更合同内容需签订书面协议，并经双方签字确认。

2.合同解除：如需解除本合同，需双方协商确定。解除合同需签订书面协议，并经双方签字确认。解除合同时，需按照合同约定进行结算和支付。

3.合同终止：如需终止本合同，需双方协商确定。终止合同需签订书面协议，并经双方签字确认。终止合同时，需按照合同约定进行结算和支付。同时，乙方需将已完成的工作成果交付给甲方，并确保工作成果的质量符合要求。

第八条争议解决及法律适用

1.争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作。判决生效并执行后，双方应遵守判决结果并履行相应的义务。如需上诉或申请强制执行等后续程序，应根据相关法律法规进行办理。在争议解决期间，双方应继续履行合同中其他未发生争议的部分内容。如争议影响合同的整体履行或造成损失扩大等情形时，双方应协商确定相应的解决方案或补偿措施等事宜。同时，因争议产生的相关费用由双方自行承担或协商解决等情形时均适用本条款规定。如有其他特殊约定或情况需要另行协商确定时则另议等方式处理即可满足要求）。2.法律适用：本合同的订立、生效、履行、解释及争议解决等事宜均适用中华人民共和国法律法规的规定。如有违反相关法律法规的行为或情形时则依据相关法律法规进行处理即可满足要求）。

第九条合同生效及备案存档等相关事宜

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后具有法律效力且受国家法律保护；任何一方不得擅自变更或解除本合同内容；如需变更或解除本合同内容必须经双方协商一致并签订书面协议后方可实施；否则视为违约行为并承担相应的法律责任；同时因违约行为导致的一切损失由违约方自行承担；本合同的变更或解除不影响双方已形成的债权债务关系以及已签署的其他相关协议的法律效力；但涉及双方权利义务的内容应以变更或解除后的书面协议为准；其他未尽事宜按照国家法律法规的相关规定处理；如双方发生争议且协商不成时可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决纠纷；在诉讼过程中双方应积极配合法院的调查取证工作并尊重法院判决结果自觉履行相应的义务；如需上诉或申请强制执行等后续程序可根据相关法律法规进行办理）；同时因诉讼产生的相关费用由双方自行承担或协商解决等情形时均适用本条款规定即