标准承包工程合同范本8篇.docxVIP

标准承包工程合同范本8篇

篇1

发包方（甲方）：_________，联系方式：_________，地址：_________。

承包方（乙方）：_________，联系方式：_________，地址：_________。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________天（从开工之日算起）。

2.本工程开工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日。

第三条工程合同总价及付款方式

1.本工程合同总价为：_________元人民币。

2.付款方式：_________。

第四条工程质量要求及验收标准

1.工程质量要求：_________。

2.验收标准：_________。

第五条承包方的主要权利和义务

1.承包方的主要权利：

（1）承包方有权要求发包方提供必要的设计图纸和资料。

（2）承包方有权要求发包方按时支付工程款项。

2.承包方的主要义务：

（1）承包方必须按照发包方的要求进行施工，确保工程质量。

（2）承包方必须按时支付工人的工资和材料费用。

（3）承包方必须保证施工现场的安全和卫生。

第六条发包方的主要权利和义务

1.发包方的主要权利：

（1）发包方有权要求承包方按照合同约定进行施工，确保工程质量。

（2）发包方有权要求承包方按时支付工人的工资和材料费用。

2.发包方的主要义务：

（1）发包方必须按时支付工程款项。

（2）发包方必须提供必要的设计图纸和资料。

（3）发包方必须保证施工现场的安全和卫生。

第七条违约责任及赔偿金额的计算方法

1.违约责任：如果一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

2.赔偿金额的计算方法：根据违约方违约行为的严重程度，以及给守约方造成的实际损失，进行赔偿金额的计算。具体计算方法可在合同中约定。

第八条合同生效及终止条款

1.合同生效条款：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止条款：如果一方违反本合同的约定，另一方有权终止合同。同时，如果一方在合同期内无法按时完成工程任务，另一方也有权终止合同。在合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。

第九条其他未尽事宜及争议解决方式

1.其他未尽事宜：本合同中未明确约定的其他事宜，双方可另行协商确定。

2.争议解决方式：如果双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法律事实，提供充分的证据材料，并按照法律程序进行。同时，双方也应积极配合法院的调查取证工作，以便尽快解决争议。如判决结果与合同约定不符的，以法院判决为准。对于恶意诉讼、虚假诉讼等不诚信行为，将依法追究相关责任人的法律责任。

篇2

发包方（简称甲方）：XXX，住址：XXXX，联系方式：XXXX。

承包方（简称乙方）：XXX，住址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX。

2.工程地点：XXXX。

3.工程承包方式：XXXX。

4.工程范围和内容：XXXX。

第二条工程期限

1.本工程合同工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意后，可顺延工期：

（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工；

（3）因甲方不能按期供图、供料、设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。

第三条工程合同总价

本工程合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX）。工程总价包含内容见工程报价单。

第四条工程质量